二零二五年度绿色环保型商品房施工合同.docxVIP

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME

甲方：XXX

乙方：XXX

20XX

COUNTRACTCOVER

专业合同封面

RESUME

PERSONAL

二零二五年度绿色环保型商品房施工合同

甲方（施工单位）：_______

地址：_________________

法定代表人：___________

联系电话：____________

乙方（业主）：_______

地址：_________________

法定代表人：___________

联系电话：____________

鉴于甲方具备相关资质，愿意为乙方提供绿色环保型商品房施工服务，乙方愿意接受甲方的施工服务，双方本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则，经友好协商，达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：_______

2.工程地点：_________________

3.工程类型：绿色环保型商品房

4.工程面积：_______平方米

5.工程预算：人民币_______元整（大写：_______元整）

二、工程内容

1.甲方负责按照乙方提供的施工图纸和工程预算进行施工。

2.甲方应严格按照国家相关法律法规和行业标准进行施工，确保工程质量。

3.甲方应采用环保材料和技术，确保工程绿色环保。

三、工期与进度

1.工程开工日期：_______

2.工程竣工日期：_______

3.甲方应按计划完成工程进度，如有延误，应承担相应的违约责任。

四、工程款支付

1.甲方提交工程进度报告及验收报告后，乙方应在收到报告后的_______个工作日内支付工程款。

2.工程款支付方式：_______（如分期付款、按月支付等）

3.甲方应开具合法的税务发票。

五、工程质量与验收

1.甲方应确保工程质量符合国家标准和合同约定。

2.工程验收标准：_______（详细说明验收标准）

3.乙方有权对工程质量进行验收，如不合格，甲方应无偿进行返工。

六、违约责任

1.若甲方未按约定工期完成工程，每延误一日，应向乙方支付_______元违约金。

2.若甲方工程质量不合格，乙方有权要求甲方返工，返工费用由甲方承担。

3.若乙方未按约定支付工程款，每逾期一日，应向甲方支付_______元违约金。

七、争议解决

1.双方在履行合同过程中发生的争议，应友好协商解决。

2.协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。

八、其他

1.本合同未尽事宜，双方可另行协商解决。

2.本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字盖章之日起生效。

甲方（施工单位）：_________________乙方（业主）：_________________

代表人（签字）：_________________代表人（签字）：_________________

签订日期：_______年_______月_______日签订日期：_______年_______月_______日