市政道路工程延期责任协议范本.docxVIP

市政道路工程延期责任协议范本

甲方（施工方）：____________________________

乙方（业主方）：____________________________

鉴于甲方承担的市政道路工程因不可抗力、设计变更、材料供应等原因导致工期延误，为明确双方责任，经双方协商一致，达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：____________________________

2.工程地点：____________________________

3.工程合同工期：自____年____月____日起至____年____月____日止。

4.工程合同金额：人民币____元整。

二、工期延误原因

1.不可抗力：____________________________

2.设计变更：____________________________

3.材料供应：____________________________

4.其他原因：____________________________

三、工期延误责任划分

1.因不可抗力导致工期延误，乙方应给予甲方合理期限的工期顺延。

2.因设计变更导致工期延误，乙方应负责及时向甲方提供变更图纸，并承担相应费用。

3.因材料供应原因导致工期延误，甲方应向乙方提供材料供应延误的证明，乙方应予以配合，确保材料及时供应。

4.因其他原因导致工期延误，双方应根据实际情况协商解决。

四、工期延误的处理方式

1.甲方应在工期延误发生后____日内，向乙方提交书面延期申请，并附具相关证明材料。

2.乙方应在收到延期申请后____日内，对延期申请进行审核，并在审核通过后予以批准。

3.延期期间，甲方应继续履行合同约定的义务，确保工程质量。

五、违约责任

1.甲方未按约定时间提交延期申请，或提交的延期申请不符合合同要求的，乙方有权拒绝批准延期。

2.乙方未按约定时间批准延期，或未及时提供变更图纸、材料供应等，导致工期延误的，乙方应承担相应的违约责任。

六、争议解决

1.双方在履行本协议过程中发生的争议，应友好协商解决。

2.协商不成的，任何一方均有权向合同履行地人民法院提起诉讼。

七、其他

1.本协议一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字（或盖章）之日起生效。

2.本协议未尽事宜，双方可另行协商解决。

甲方（施工方）：____________________________

乙方（业主方）：____________________________

签订日期：____年____月____日