建房施工合同.docxVIP

建房施工合同

建房施工合同1

甲方：身份证号码：电话号码：

乙方：身份证号码：电话号码：

双方商定，甲方将自身使用的住房建设工程委托给乙方承包，并达成如下协议：

一、承包方式

乙方采用包工包料的方式进行建房施工，负责提供所有设备、原材料以及支付水电费用。乙方在施工过程中负完全责任，包括施工设备和人员操作失误所导致的伤亡事故以及第三方人身财产损害。此外，如果乙方对施工工地管理疏忽造成施工人员以外的第三人受到损害，乙方需承担全部责任。

二、施工要求

1、乙方需按照施工图纸完整、精准地完成施工任务，不得擅自更改。如需更改，需事先征得甲方同意。

2、自合同签订之日起，乙方将开始施工，当天起计算按期交房的时间。

3、乙方在施工过程中须使用红砖、国标钢材、中联水泥等必要材料。

三、付款方式

工程报价以实际建筑面积为基准，按平方计算。具体付款方式如下：

1、甲方在地基挖好后支付乙方首批款2万元。

2、第一层建好后支付4万元。

3、第二层建好后支付4万元。

4、如房屋建好后未出现质量问题，甲方需支付乙方剩余全部款项。若出现质量问题，所需维修资金将从剩余款项中支付，如资金不足，甲方有权向乙方追索所需维修款。

四、工程内容

从地基开始到完成砖砌结构，室内外的抹灰、楼房高度以及前面部分式样，直至封顶。

五、违约责任

1、乙方承诺，如建成的房屋存在重大质量问题，影响甲方生活安全的`，甲方有权向乙方索赔，索赔金额不低于全部建房款。

2、本合同一经签署，双方不得反悔。如任意一方毁约，按照正常工程材料款结清之外，需要向另一方支付违约金2万元。

3、如乙方未在规定工期内完成施工，每逾期一日需向甲方支付合同总造价1%的违约金。如逾期超过一个月，乙方需向甲方支付不低于万元的违约金。

六、争议解决

在协议履行过程中如有争议，双方应友好协商解决；协商不成，可向西峡县人民法院提起诉讼。

甲方签字：

乙方签字：

签约时间：建房施工合同2

甲方(发包方)：__________

乙方(承包方)：___________

甲方将位于___________县_____镇_____区_____路_____号自用住房建设施工工程承包给乙方施工，双方本着平等互利、诚信原则，确保建房安全、优质、高效、低耗，现经双方自愿协商一致，同意签订本合同，供甲、乙双方共同遵守。

一、承包方式及工价

甲方房屋建设施工工程以包工不包料的形式承包给乙方施工。

全部工价按实际施工面积每平方米价格200元计算，完工后以双方实际丈量面积为准。

二、付款方式

乙方先垫付施工工价款，待整个工程完工，房屋经过甲方验收合格后，甲方在____天内付清乙方工钱。

三、工程内容

乙方从地圈梁浇筑开始施工，直至房屋封顶。负责房屋主体建设，包括楼梯、起隔墙、屋顶、内外墙水泥砂浆批灰刮平，内墙刮双飞粉，外墙贴磁砖，地面清光并铺地板砖，布好屋顶落水管和卫生间水管等。

四、施工要求

甲方负责提供施工用的水源、电源、石灰、砖头、水泥、沙子、钢材等建筑材料。水费、电费由甲方负责。

乙方自带建筑所需的一切工具，包括搅拌机、震动器等施工机械以及模板、顶撑木、脚手架、钉子、铁丝等，费用由乙方自理。

所有工人的吃住等问题由乙方自己解决，费用由乙方自理。

乙方尽量避免在下雨天施工，以防影响房子质量。

乙方应节约用水用电，合理使用材料，不能浪费甲方的建筑材料。

五、工程质量

乙方必须认真按照甲方提供的图纸或甲方的意见施工，并随时接受甲方或甲方委托人员的监督检查。

乙方施工时要保证质量。如果乙方因为自身水平原因达不到工程合格条件的，乙方应该按照甲方及其委派人员的要求返工修改的。返工修改后仍不能达到约定使用条件的，乙方应当承担工程质量违约责任。

六、施工工期

除因停电、下雨或人力不可抗拒的自然力量造成停工外，乙方不能延误施工。

七、建房工期

建房工期自_____年__月__日起至_____年__月__日止。

八、施工安全

乙方负责施工期间的安全生产责任，从工程开工到工程竣工验收合格为止。在施工过程中，乙方要特别注意安全，杜绝一切安全事故，并承担由于自身安全措施不到位或管理不力等造成的事故责任和由此发生的一切费用。如有此类情况出现，责任与甲方一概无关。如果施工人员需