水电承包施工合同书10篇.docx

水电承包施工合同书10篇

篇1

发包方（甲方）：_________

承包方（乙方）：_________

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合工程实际情况，就工程施工承包给乙方的有关事宜，经协商一致，签订本合同，以资共同遵守。

第一条工程概况

1.工程名称：_________

2.工程地点：_________

3.工程承包方式：_________

4.工程范围和内容：_________

第二条合同工期

1.本合同签订后，乙方应尽快做好开工准备，及时进场施工。

2.本工程计划开工日期为：_________，计划完工日期为：_________。如因甲方原因造成开工时间推迟，工期相应顺延。

3.乙方必须严格按照工期要求施工，确保按时完成施工任务。如因乙方原因造成工期延误，甲方有权要求乙方承担相应的违约责任。

第三条工程质量与验收

1.乙方必须按照施工图纸、技术要求和国家及地方相关施工规范施工，确保工程质量达到合格标准。

2.甲方有权对施工质量进行监督，提出改进意见和要求。乙方应及时改进并达到甲方要求。

3.工程完工后，乙方应及时向甲方提交验收申请。甲方组织人员或委托专业机构进行验收，并出具验收报告。如验收不合格，乙方应按要求进行整改并重新申请验收。

第四条合同价款与支付方式

1.本工程的合同价款为：_________元（大写：_________元整）。该价款已包括工程所需的所有费用，乙方不得再要求甲方支付其他任何费用。

2.甲方应在合同签订后向乙方支付合同价款的30%作为预付款。剩余款项应在工程验收合格后一次性支付。具体支付时间和方式如下：_________。

3.乙方在收到甲方支付的款项后，应及时向甲方出具合法有效的发票。如因乙方原因未能及时提供发票，甲方有权拒绝支付款项。

第五条违约责任

1.如因甲方原因造成工程无法按时开工或中途停工，甲方应承担相应的违约责任并赔偿乙方因此造成的实际损失。

2.如因乙方原因造成工期延误或工程质量不合格，乙方应承担相应的违约责任并赔偿甲方因此造成的实际损失。

3.乙方在施工过程中不得擅自变更设计或增加工程量。如有特殊情况需要变更或增加工程量，应事先征得甲方同意并签订书面协议。否则，乙方应承担由此产生的全部责任。

4.甲方在支付款项时如发现发票金额与合同约定不符或有其他违规行为，可拒绝支付款项并有权要求乙方承担相应的违约责任。

第六条合同生效与终止

1.本合同自双方签字盖章之日起生效。合同生效后，双方应认真履行各自的义务。如一方违约导致合同无法继续履行，另一方有权解除合同并要求对方承担相应的违约责任。

2.合同解除后，双方应友好协商解决相关事宜。如协商不成，可依法向有管辖权的人民法院提起诉讼。

3.本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议进行约定。补充协议与本合同具有同等法律效力。

4.本合同一式两份，甲乙双方各执一份。具有同等法律效力。

篇2

发包方（甲方）：[公司名称]

承包方（乙方）：[公司名称]

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合工程实际情况，就工程施工承包给乙方的有关事宜，经协商一致，签订本合同，以资共同遵守。

第一条工程概况

1.工程名称：[工程名称]

2.工程地点：[工程地点]

3.工程承包方式：[承包方式]

4.工程范围和内容：[范围和内容]

第二条合同工期

1.本合同签订后，乙方应尽快组织人员进场施工，并依据合同所确定的工期，编制施工进度计划，提交甲方批准。

2.因甲方原因造成乙方不能正常施工的，工期可顺延。

3.因乙方原因造成施工延误的，工期不予顺延。

4.本合同工程自合同签订之日起至工程竣工验收之日止，工期为[工期天数]天。

第三条工程质量

1.乙方必须按照施工图纸、技术规范和操作规程施工，并接受甲方代表的监督检查。

2.乙方应建立质量检验制度，严格工序管理，做好施工记录。

3.甲方代表有权要求乙方对施工质量低劣部分进行返工或返修。

4.因乙方施工质量问题导致甲方工期延误的，工期不予顺延。

5.工程质量必须达到合同所要求的标准。

第四条合同价款与支付方式

1.本合同工程总造价为人民币[大写金额]元（￥[小写金额]元）。合同价款在合同执行过程中固定不变。如因甲方原因变更设计导致工程量增加时，双方应根据实际工程量进