epc工程总承包合同10篇.docx

epc工程总承包合同10篇

篇1

一、合同当事人

1.甲方（发包人）：[公司名称]

2.乙方（承包人）：[公司名称]

二、工程概况

1.工程名称：[工程名称]

2.工程地点：[工程地点]

3.工程规模：[工程规模]

4.工程内容：[工程内容]

三、合同工期

1.开工日期：合同签订后，根据监理下达的开工令为准。

2.竣工日期：具体日期根据监理和甲方要求确定。

3.合同工期：自开工之日起至竣工之日止。

四、合同价款

1.合同总价：人民币[大写金额]元整（￥[小写金额]元）。具体金额以结算为准。

2.支付方式：银行转账。

3.支付节点：预付款、中期款和尾款的具体支付时间和金额根据工程进度和甲方要求确定。

五、技术标准与要求

1.执行标准：《建设工程施工质量验收规范》等。

2.技术要求：符合甲方技术要求和国家相关标准。

六、双方职责

1.甲方职责：负责提供施工场地的使用权，负责办理相关手续，及时支付工程款项等。

2.乙方职责：负责工程的的设计、采购、施工、试运行等工作，确保工程质量、进度和安全等。

七、质量与验收

1.工程质量：符合合同约定和甲方技术要求。

2.验收标准：按照《建设工程施工质量验收规范》等执行。

3.验收时间：具体验收时间和流程根据甲方和监理要求确定。

八、违约责任

1.甲方违约：未能及时支付工程款项或提供必要支持的，需承担相应的违约责任。

2.乙方违约：未能按时完成工程或工程质量不符合要求的，需承担相应的违约责任。具体包括以下几个方面：

工期延误：如乙方未能按合同约定的工期完成工程，需向甲方支付违约金。违约金的具体数额为合同总价的1%乘以延误的天数。同时，乙方需赔偿甲方因工期延误所造成的全部损失。

质量问题：如乙方施工工程质量不符合合同约定或甲方技术要求，乙方需无偿返工并赔偿甲方因此造成的全部损失。此外，乙方还需向甲方支付违约金，违约金的具体数额为合同总价的1%乘以不合格工程的比例。

合同变更：如乙方未能按照合同约定进行工程变更，需承担相应的违约责任，并赔偿甲方因此造成的全部损失。同时，乙方还需向甲方支付违约金，违约金的具体数额为合同总价的1%乘以变更工程的比例。

其他违约情况：如乙方存在其他违约行为，需承担相应的违约责任，并赔偿甲方因此造成的全部损失。同时，乙方还需向甲方支付违约金，违约金的具体数额根据违约情况确定。

九、不可抗力

1.定义：不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括自然灾害、社会异常事件等。其中自然灾害包括地震、洪水、台风、火灾等。社会异常事件包括战争、恐怖活动、疫情等。不可抗力不包括因合同双方过错导致的不能履行合同的情况。在合同履行过程中，如遇到不可抗力因素导致合同无法按时履行或无法履行的情况，双方应本着友好协商的原则解决。具体解决方案根据不可抗力因素的性质和严重程度确定。一般包括以下几个方面：一是双方协商解除合同。二是双方协商延期履行合同。三是双方协商部分履行合同。四是双方协商采取其他补救措施等。在协商过程中，双方应明确各自的权益和义务，确保解决方案的合法性和有效性。如协商无果，双方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼或仲裁机构申请仲裁解决争议。在诉讼或仲裁过程中，双方应提交相关证据材料以证明各自的主张。法院或仲裁机构将根据相关法律法规进行审理或裁决。同时，在不可抗力因素发生后，双方应及时向对方通报情况并尽快协商解决相关事宜以避免造成更大的损失和不良影响。

篇2

第一章概述

本合同是依据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，由甲方（发包人）与乙方（承包人）共同协商订立的。鉴于乙方在EPC（Engineering,Procurement,Construction）工程总承包方面具有专业知识和经验，甲方委托乙方承担本工程的总承包工作。

第二章工程概况与承包范围

2.1工程名称：_________

2.2工程地点：_________

2.3工程规模：_________

2.4承包范围：本工程包括设计、采购、施工等全部工作，具体内容如下：

*设计部分：包括工程设计、优化建议等。

*采购部分：包括设备、材料采购及运输等。

*施工部分：包括施工准备、施工实施、竣工验收等。

第三章合同总价与支付方式

3.1合同总价：_________元。该价格为固定总价，包含但不限于设计、采购、施工等全部费用。

3.2支付方式：甲方按