建设工程承包合同范本新6篇.docx

建设工程承包合同范本新6篇

篇1

发包方（甲方）：_________

承包方（乙方）：_________

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合工程实际情况，就工程施工承包给乙方的有关事宜，经协商一致，签订本合同，以资共同遵守。

第一条工程概况

1.工程名称：_________

2.工程地点：_________

3.工程承包方式：_________

4.工程范围和内容：_________

第二条合同工期

1.本合同工期为：_________历天（从开工之日算起）。

2.本工程开工日期_________年_________月_________日，竣工日期_________年_________月_________日。

第三条合同价款

1.工程合同价款为（大写）：_________元（￥：_________元）。

2.支付方式：银行转账。

3.乙方开户银行：_________。乙方银行账号：________。

第四条工程质量及验收标准

1.工程质量必须达到合格标准。

2.验收标准按现行国家有关质量检验评定标准进行验收。

3.验收时如发现达不到合同规定的验收标准，需要返工的工程，乙方必须按要求进行返工，直至达到验收标准，所需损失由乙方自行承担。

第五条双方负责事项

1.甲方负责事项：

办理施工许可证和规划许可证。

负责向乙方提供水源、电源及施工道路。

负责及时提供主要设计修改意见和材料计划。

负责协调各工种之间的配合工作。

负责及时处理现场各种问题和验收工作。

2.乙方负责事项：

负责施工区域的临时设施、水电管线的铺设、管理、使用及维修工作。

负责组织施工劳力、材料、设备按计划进场。

负责对施工区域进行封闭和设置安全警示标志。

负责施工过程中的现场管理工作。

负责及时提交各种现场签证和资料。

第六条违约责任与奖励规定

1.乙方在工程的施工管理中，能提出合理的建议，提高工程质量的，甲方应给予乙方奖励。奖励金额由甲方根据实际情况确定。

2.甲方若不按合同约定支付工程款的，每逾期一天，甲方应支付乙方逾期付款违约金_________元。若因甲方原因造成工程停工的，每停工一天，甲方应支付乙方实际损失费_________元。若因甲方原因造成工程无法按时开工或中途停工的，甲方应赔偿乙方全部经济损失。

3.乙方若不能按合同约定工期完成施工任务，每逾期一天，乙方应支付甲方违约金_________元。若因乙方原因造成工程无法按时开工或中途停工的，乙方应赔偿甲方全部经济损失。若因乙方施工质量问题造成工程停工或需要返工处理的，乙方应赔偿甲方全部经济损失。

4.若因第三方的责任造成工程停工或需要返工处理的，双方应协商解决办法。若协商不成的，双方可另行签订补充协议约定解决办法。若补充协议也无法解决的，双方可按《中华人民共和国合同法》相关规定处理。

5.双方应严格履行合同义务，确保工程质量与工期。若一方违约的，违约方应承担相应的违约责任。若双方均有过错的，双方应协商解决办法。协商不成的，双方可另行签订补充协议约定解决办法。若补充协议也无法解决的，双方可按《中华人民共和国合同法》相关规定处理。

6.双方在履行合同时发生纠纷的，应首先通过友好协商解决。协商不成的，双方可另行签订补充协议约定解决办法。补充协议也无法解决的，双方同意由项目所在地人民法院管辖。在纠纷处理过程中，双方应积极配合，提供必要证据材料。对于恶意拖延处理时间的行为，违约方应承担相应的法律责任。

7.双方在履行合同时应当诚实守信、等价有偿。一方违反诚信原则给对方造成损失的，违约方应当赔偿因此给守约方造成的全部经济损失。包括但不限于直接损失和间接损失、有形损失和无形损失等全部损失。同时守约方有权要求违约方承担因此产生的全部诉讼费用和律师费用等维权费用。

篇2

发包方（甲方）：_________

承包方（乙方）：_________

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合工程实际情况，就工程施工承包给乙方的有关事宜，经协商一致，签订本合同，以资共同遵守。

第一条工程概况

1.工程名称：_________

2.工程地点：_________

3.工程承包方式：_________

4.工程范围和内容：_________

第二条合同工期

1.本合同工期为：_________年___