门窗工程包工包料工程合同协议书10篇.docx

门窗工程包工包料工程合同协议书10篇

篇1

甲方（发包方）：_________

乙方（承包方）：_________

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方门窗工程包工包料事宜，达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：_________

2.工程地点：_________

3.工程内容：_________

二、承包方式及内容

1.承包方式：包工包料，包质量，包工期，包安全，包文明施工。

2.承包内容：门窗制作、安装、验收及保修等。

三、合同价款及支付方式

1.合同价款：人民币_________元（大写：_________元整）。

2.支付方式：银行转账。

3.支付节点：合同签订后，甲方支付乙方合同价款的30%作为预付款。门窗安装完毕后，甲方支付乙方合同价款的60%。竣工验收后，甲方支付乙方合同价款的10%。

四、工期及进度要求

1.工期：自合同签订之日起，乙方应在_________天内完成门窗的制作与安装。

2.进度要求：乙方应确保施工进度，按时完成门窗工程。如因乙方原因造成工期延误，乙方应承担相应的违约责任。

五、质量及验收标准

1.乙方应确保门窗工程质量符合《建筑装饰装修工程质量验收规范》等相关标准。

2.验收标准：门窗安装牢固，无晃动。门窗表面平整，无损坏。门窗开启灵活，无卡顿。

3.甲方在验收过程中发现问题后，乙方应及时进行整改。

六、保修及售后服务

1.保修期：门窗工程保修期为一年。保修期内，如门窗出现质量问题，乙方应负责免费维修。

2.售后服务：保修期结束后，乙方应提供有偿维修服务。具体费用由双方协商确定。

七、违约责任及赔偿标准

1.甲方如未按照合同约定支付款项，每逾期一天，需向乙方支付合同价款千分之一的违约金。

2.乙方如未按照合同约定完成门窗工程，每逾期一天，需向甲方支付合同价款千分之一的违约金。同时，乙方应承担因工期延误给甲方造成的全部损失。

3.如因不可抗力因素导致合同无法按时履行，双方可协商解除合同或延期履行。但如因一方违约导致合同无法按时履行，违约方应承担相应的违约责任和赔偿责任。

八、争议解决方式及管辖法院

1.争议解决方式：如双方在执行合同过程中发生争议，应首先通过友好协商解决。协商不成的，任何一方均可向合同签订地的人民法院提起诉讼。在诉讼过程中，双方应遵守法院的相关规定和程序。如一方不履行生效判决，另一方有权向有管辖权的人民法院申请强制执行。但强制执行并不免除违约方应承担的违约责任和赔偿责任。同时，违约方还需承担因违约行为给守约方造成的全部损失和额外支出费用（包括但不限于律师费、差旅费等）。此外，违约方还需向守约方支付合同价款20%的违约金作为赔偿。

篇2

发包方（甲方）：

承包方（乙方）：

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合工程实际情况，就门窗工程包工包料事宜，经协商一致，签订本合同，以资共同遵守。

第一条工程概况

1.工程名称：

2.工程地点：

3.工程内容：门窗工程包工包料，具体为：

第二条承包方式

乙方采用包工包料方式承包本工程，具体为：乙方负责购买门窗所需的所有材料，并承担门窗的制作、安装等全部费用。甲方提供施工所需的水电及施工人员的住宿。

第三条工程期限

1.本工程自合同签订之日起开始，具体开工时间以甲方书面通知为准。

2.工程工期为XX天。如因甲方原因造成工程停工，工期相应顺延。

第四条工程质量及验收标准

1.工程质量应达到国家或行业的质量标准，具体要求如下：

门窗制作应平整、美观，无明显的凹凸、划痕等缺陷。

门窗安装应牢固、稳定，无晃动、脱落等现象。

门窗的密封性能应良好，无明显的漏风、漏水等问题。

2.验收标准按国家或行业的相关标准执行。具体为：

门窗制作精度应达到XXmm以内。

门窗安装垂直度应小于等于XXmm/m，水平度应小于等于XXmm/m。

门窗的密封性能应满足以下要求：在门窗关闭状态下，用风力机向门窗缝隙吹入空气，在门窗开启状态下，用吸力机从门窗缝隙吸入空气，以检测门窗的密封性能是否良好。

第五条工程价款及支付方式

1.本工程采用固定总价合同，工程总价为人民币XX元整（大写：XX元整）。该总价已包括门窗制作、安装等全部费用。如因甲方原因造成工程变更或增加工程量，需另行协商确定费用。

2.支付方式