房建施工合同9篇.docx

房建施工合同9篇

篇1

合同编号：[合同编号]

发包方：[发包方公司名称]

承包方：[承包方公司名称]

工程名称：[工程名称]

工程地点：[工程地点]

签订日期：[合同签订日期]

发包方（甲方）：

公司名称：[发包方公司名称]

公司地址：[发包方公司地址]

联系人：[发包方联系人]

联系电话：[发包方联系电话]

承包方（乙方）：

公司名称：[承包方公司名称]

公司地址：[承包方公司地址]

联系人：[承包方联系人]

联系电话：[承包方联系电话]

一、工程概况

1.工程名称：[工程名称]

2.工程地点：[工程地点]

3.工程规模：[工程规模]

4.工程要求：[工程要求]

二、合同条款

1.合同价款：本合同的总价款为人民币[合同总价款]元。具体支付方式详见本合同条款。

2.工期约定：本工程的工期为[工期天数]天。自开工之日起计算，竣工日期以甲方验收合格为准。如遇不可抗力因素导致工期延误，乙方应及时向甲方提交书面报告，甲方在收到报告后5个工作日内予以确认或驳回。

3.质量标准：本工程质量应达到国家相关标准的合格水平。乙方应建立健全质量管理体系，确保工程质量。甲方有权对工程质量进行监督，并提出改进意见。乙方应及时整改，确保工程质量达到要求。

4.安全施工：乙方应严格遵守安全施工规定，确保施工现场安全。如发生安全事故，乙方应及时向甲方报告，并承担相应的法律责任。甲方有权对乙方的安全施工行为进行监督。

5.材料管理：本工程所需材料应由乙方负责采购、运输和保管。乙方应确保材料的品质符合工程要求，并遵守甲方的材料管理规定。甲方有权对乙方采购的材料进行检查，如发现不符合要求的材料，甲方有权要求乙方更换或退货。

6.竣工验收：工程竣工后，乙方应向甲方提交竣工验收申请。甲方应在收到申请后10个工作日内组织验收。验收标准为双方认可的施工图纸、设计文件以及国家相关标准。验收合格后，双方应签署竣工验收报告。验收不合格时，甲方有权要求乙方进行整改，直至验收合格为止。

7.保修责任：本工程的保修期为一年。在保修期内，乙方应对因设计、施工等原因造成的质量问题负责维修。甲方发现质量问题时，应及时通知乙方，乙方应在接到通知后尽快安排维修。保修期结束后，双方应办理保修终止手续。

8.违约责任：如一方违反本合同的约定，应承担相应的违约责任。具体违约责任如下：

（1）若乙方未能在约定的工期内完成施工任务，每逾期一天，应支付违约金[违约金金额]元；逾期超过[逾期天数]天时，甲方有权解除合同，并要求乙方承担相应的赔偿责任。

（2）若乙方在施工过程中存在质量问题或安全隐患，甲方有权要求乙方停工整改，并承担相应的整改费用。整改期间造成的工期延误和费用增加由乙方承担。

（3）若乙方未能按照合同约定履行保修责任，甲方有权要求乙方承担相应的赔偿责任。赔偿金额应等于因质量问题导致的实际损失加上合理的维修费用。若因质量问题导致的人身伤害或财产损失严重，双方应按照国家相关法律法规的规定承担相应的法律责任。

9.争议解决：如双方在合同履行过程中发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方可向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。在诉讼过程中，双方应遵守法律法规的规定，积极配合法院的调查取证工作。诉讼期间，双方不得擅自变更或解除本合同。判决生效并执行完毕后，双方应办理相关手续并终止本合同关系。若因争议导致合同无法继续履行或双方协商解除合同时，双方应按照国家法律法规的规定承担相应的法律责任和赔偿责任。同时，双方应积极配合对方进行资产清算和债务处理工作，确保双方权益得到充分保障。

篇2

甲方（发包方）：__________

乙方（承包方）：__________

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就乙方承包甲方房屋建设工程达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：__________

2.工程地点：__________

3.工程内容：__________

4.工程造价：__________

二、工期及进度

1.工期：本工程计划于_____年_____月_____日开工，于_____年_____月_____日竣工，共_____天。

2.进度：乙方需按照甲方制定的施工进度计划进行，确保按时完成施工任务。

三、质量与验收