2024版护坡施工安装作业承包协议条款一.docx

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME

甲方：XXX

乙方：XXX

20XX

COUNTRACTCOVER

专业合同封面

RESUME

PERSONAL

2024版护坡施工安装作业承包协议条款一

本合同目录一览

1.承包范围与内容

1.1工程概况

1.2承包工作内容

1.3承包方式

2.合同价格与支付

2.1合同价格

2.2支付方式

2.3支付进度

3.施工期限与质量要求

3.1施工期限

3.2质量要求

3.3验收标准

4.材料与设备

4.1材料供应

4.2设备要求

4.3质量保证

5.施工安全

5.1安全措施

5.2安全事故处理

5.3保险责任

6.违约责任

6.1承包人违约

6.2发包人违约

6.3违约赔偿

7.争议解决

7.1争议解决方式

7.2诉讼管辖

7.3仲裁条款

8.合同的生效、变更与解除

8.1合同生效条件

8.2合同变更

8.3合同解除

9.权利与义务

9.1承包人权利与义务

9.2发包人权利与义务

10.必威体育官网网址条款

10.1必威体育官网网址内容

10.2必威体育官网网址期限

10.3违约必威体育官网网址

11.合同的转让

11.1转让条件

11.2转让程序

11.3转让后果

12.法律法规与标准规范

12.1法律法规

12.2标准规范

12.3合同解释

13.其他条款

13.1不可抗力

13.2forcemajeure

13.3合同的废止

14.合同附件

14.1附件清单

14.2附件效力

14.3附件修改

第一部分：合同如下：

第一条承包范围与内容

1.1工程概况

工程名称：护坡施工安装工程

工程地点：

工程规模：

工程性质：

1.2承包工作内容

承包人应按照本合同约定的工程规模、工程性质和工程地点，完成护坡施工安装作业，并保证工程质量符合本合同约定的质量要求。

1.3承包方式

本工程采用固定总价承包方式，具体金额详见附件一。

第二条合同价格与支付

2.1合同价格

本合同总价款为元（大写：元整），详细金额分配见附件一。

2.2支付方式

（1）合同签订后七个工作日内，发包人支付合同总价款的30%；

（2）工程进度达到50%时，发包人支付合同总价款的30%；

（3）工程验收合格后，发包人支付合同总价款的40%。

2.3支付进度

支付进度按照本合同约定的工程进度和质量要求进行。具体支付时间及金额详见附件一。

第三条施工期限与质量要求

3.1施工期限

本工程的施工期限为天，自合同签订之日起计算。

3.2质量要求

本工程的质量要求符合国家及行业相关标准，具体质量标准详见附件二。

3.3验收标准

本工程验收标准按照国家和行业相关法律法规、标准规范执行。工程验收合格后，发包人应支付合同约定的尾款。

第四条材料与设备

4.1材料供应

承包人应按照本合同约定的材料供应要求，提供合格的建筑材料。

4.2设备要求

承包人应按照本合同约定的设备要求，提供合格的施工设备。

4.3质量保证

承包人应对提供的材料和设备质量负责，确保工程质量符合本合同约定的质量要求。

第五条施工安全

5.1安全措施

承包人应制定并落实本工程施工安全措施，确保工程施工安全。

5.2安全事故处理

如发生安全事故，按照相关法律法规和本合同约定处理。

5.3保险责任

承包人应购买建筑工程一切险，并承担保险费用。

第六条违约责任

6.1承包人违约

承包人未按照本合同约定完成工程，或工程质量不符合约定的，应承担违约责任，具体违约责任详见附件三。

6.2发包人违约

发包人未按照本合同约定支付价款，或未提供施工条件的，应承担违约责任，具体违约责任详见附件三。

6.3违约赔偿

因一方违约导致合同无法履行，给对方造成损失的，违约方应承担赔偿责任。

第八条争议解决

7.1争议解决方式

本合同纠纷的解决方式采用仲裁，仲裁委员会为仲裁委员会。

7.2诉讼管辖

本合同纠纷的诉讼管辖法院为人民法院。

7.3仲裁条款

如双方同意仲裁解决争议，任何一方均可向仲裁委员会提起仲裁申请。

第九条合同的生效、变更与解除

8.1合同生效条件

本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。

8.2合同变更

任何一方提出合同变更，需以书面形式通知对方，经双方协商一致后，签订书面变更协议。

8.3合同解除

在合同履行过程中，如发生不可抗力或其他客观原因导致合同无法履行，双方协商一致后可以解除合同。

第十条权利与义务

9.1承包人权利与义务

（1）按照约定完成工程，保证工程质量；

（2）遵守法律法规和施工现场的规章制度；

（3）负责施工现场的安全防护；

（4）购买并维护施工所需的保险；

（5）接受