2025年航空航天设备安装工程内部承包合同示范文本.docxVIP

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME

甲方：XXX

乙方：XXX

20XX

COUNTRACTCOVER

专业合同封面

RESUME

PERSONAL

2025年航空航天设备安装工程内部承包合同示范文本

本合同目录一览

1.合同订立依据与目的

2.承包人及委托人基本信息

3.工程概况

4.工程内容与技术要求

5.工程进度安排

6.工程质量标准

7.工程款支付方式与时间

8.工程风险与保险

9.人员配置与培训

10.技术支持与咨询服务

11.合同变更与解除

12.违约责任与争议解决

13.合同生效与终止

14.其他约定事项

第一部分：合同如下：

第一条合同订立依据与目的

1.1本合同依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规制定。

1.2本合同旨在明确委托人与承包人之间关于2025年航空航天设备安装工程的内部承包关系，确保工程顺利进行。

第二条承包人及委托人基本信息

2.1承包人：[承包人名称]，住所地：[承包人住所]，法定代表人：[承包人法定代表人姓名]，联系电话：[承包人联系电话]。

2.2委托人：[委托人名称]，住所地：[委托人住所]，法定代表人：[委托人法定代表人姓名]，联系电话：[委托人联系电话]。

第三条工程概况

3.1工程名称：2025年航空航天设备安装工程。

3.2工程地点：[工程地点]。

3.3工程规模：[工程规模描述]。

3.4工程工期：[工程工期]。

第四条工程内容与技术要求

4.1工程内容：包括但不限于航空航天设备的安装、调试、验收等工作。

4.2技术要求：应符合国家及行业标准，满足委托人提出的具体技术指标。

第五条工程进度安排

5.1工程进度计划：[详细列出工程进度计划，包括各个阶段的开始和结束时间]。

5.2进度调整：如遇特殊情况，经双方协商一致，可对工程进度计划进行调整。

第六条工程质量标准

6.1质量标准：应符合国家及行业标准，满足委托人提出的具体质量要求。

6.2质量验收：工程完成后，双方应共同进行验收，验收合格后方可交付使用。

第七条工程款支付方式与时间

7.1工程款总额：[工程款总额]。

7.2支付方式：分阶段支付，具体支付时间及比例如下：

7.2.1预付款：合同签订后5个工作日内支付，金额为工程款总额的[预付款比例]%。

7.2.2进度款：按工程进度支付，每月支付一次，金额为当月完成工程量的[进度款比例]%。

7.2.3验收款：验收合格后支付，金额为工程款总额的[验收款比例]%。

7.2.4保修金：验收合格后支付，金额为工程款总额的[保修金比例]%，保修期满后无质量问题退还。

第八条工程风险与保险

8.1工程风险：承包人应承担因自身原因造成的工程风险，包括但不限于材料质量、施工工艺、人员操作等风险。

8.2保险责任：承包人应购买并承担相应的工程保险，包括建筑工程一切险、第三者责任险等，并保证保险金额不低于合同总价。

8.3保险凭证：承包人应在合同签订后[保险生效时间]内，将保险凭证提交给委托人。

第九条人员配置与培训

9.1人员配置：承包人应按照合同要求，配备足够的具有相应资质和经验的技术人员和管理人员。

9.2技术培训：承包人应负责对施工人员进行必要的技能培训，确保其能够胜任工作。

9.3人员变动：如因特殊原因需更换人员，承包人应提前[提前通知时间]通知委托人，并确保新人员具备相应资质。

第十条技术支持与咨询服务

10.1技术支持：承包人在工程实施过程中，应提供必要的技术支持，确保工程顺利进行。

10.2咨询服务：承包人应就委托人提出的技术问题提供咨询服务，并协助解决技术难题。

10.3技术资料：承包人应在工程完成后，向委托人提供完整的技术资料和操作手册。

第十一条合同变更与解除

11.1合同变更：如因不可抗力或其他合理原因，需要变更合同内容，双方应协商一致，签订书面变更协议。

11.2合同解除：如一方违约，另一方有权解除合同，并要求违约方承担相应的违约责任。

第十二条违约责任与争议解决

12.1违约责任：双方应按照合同约定，承担相应的违约责任。

12.2争议解决：如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可提交[仲裁委员会名称]仲裁或向有管辖权的人民法院起诉。

第十三条合同生效与终止

13.1合同生效：本合同自双方签字盖章之日起生效。

13.2合同终止：工程验收合格，且保修期满后，本合同终止。

第十四条其他约定事项

14.1本合同未尽事宜，双方可另行协商补充。

14.2本合同一式[份数]份，双方各执[份数]份，具有同等法律效力。

14.3本合同自双