电厂钢结构制做安装工程施工合同2025年.docxVIP

电厂钢结构制做安装工程施工合同2025年通用

合同编号：__________

鉴于业主与承包商就电厂钢结构制做安装工程达成合作意向，为明确双方的权利义务，经友好协商，特订立本合同，以便共同遵守。

第一条工程内容

1.1本工程为电厂钢结构制做安装工程，包括但不限于钢结构设计、材料采购、加工制造、运输、安装、调试、验收等全部工作。

1.2工程地点：________________

1.3工程规模：________________

1.4工程质量标准：________________

第二条合同价格

2.1本工程合同总价为人民币（大写）：________________元整（小写）：________________元。

2.2合同价款支付方式：________________

2.3合同价款结算方式：________________

第三条合同履行

3.1承包商应按照本合同约定的工程内容、工程质量标准、工程进度要求，完成本工程的制做和安装工作。

3.2承包商应按照业主的要求，提供与工程相关的设计、技术资料，并保证资料的准确性和完整性。

3.3业主应按照本合同约定的付款方式和付款时间，向承包商支付合同价款。

3.4业主应按照承包商的合理要求，提供施工所需的场地、水源、电源、道路等基础设施，并保证施工期间畅通无阻。

3.5双方应共同参加工程验收，验收合格的，业主应在验收合格后日内向承包商支付合同价款。

第四条合同变更和解除

4.1任何一方提出变更或解除本合同，均应提前天书面通知对方，并说明变更或解除的理由。

4.2双方同意变更或解除本合同的，应签订书面协议，经双方盖章确认后生效。

4.3未经双方协商一致，任何一方不得单方面变更或解除本合同。

第五条违约责任

5.1任何一方违反本合同的约定，导致合同无法履行或者造成对方损失的，应承担违约责任，向对方支付违约金，并赔偿损失。

第六条争议解决

6.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。

6.2双方同意，仲裁是解决争议的最终方式，如双方未能通过协商解决争议，任何一方均有权向约定的仲裁机构申请仲裁。

第七条其他约定

7.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至工程验收合格之日止。

7.2本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

甲方（盖章）：________________

乙方（盖章）：________________

签订日期：________________

一、附件列表：

1.工程设计图纸和技术规范

2.工程量清单

3.材料采购清单

4.施工组织设计

5.工程验收标准

6.付款凭证

7.工程变更通知

8.违约金计算公式

9.仲裁协议

二、违约行为及认定：

1.未能按照约定的时间和质量完成工程，认定为违约行为。

2.未能按照约定的付款时间和金额支付价款，认定为违约行为。

3.未能提供施工所需的基础设施，导致工程无法顺利进行，认定为违约行为。

4.未能按照合同约定履行各自的义务，导致合同目的无法实现，认定为违约行为。

三、法律名词及解释：

1.甲方：指合同中指定的电力公司或项目发起方。

2.乙方：指合同中指定的承包商或施工方。

3.合同价款：指双方约定的完成工程所需支付的金额。

4.违约金：指违约方按照约定向守约方支付的赔偿金。

5.工程验收：指双方共同对完成的工程进行检查，确认是否符合约定的质量标准。

四、执行中遇到的问题及解决办法：

1.遇到施工进度延误：

解决办法：双方协商调整施工计划，合理分配人力资源，确保工程按时完成。

2.遇到材料质量问题：

解决办法：及时更换不合格的材料，对已使用的材料进行检测，确保工程质量。

3.遇到付款问题：

解决办法：双方按照合同约定的付款方式和时间履行付款义务，如有争议，可通过协商或仲裁解决。

4.遇到合同变更：

解决办法：双方签订书面变更协议，明确变更内容、范围、时间和费用等事项。

五、所有应用场景：

1.电力公司进行电厂建设时，与承包商签订的钢结构制做安装工程合同。

2.钢铁企业进行工厂扩建或改造时，与施工单位签订的钢结构制做安装工程合同。

3.政府投资项目，如公共设施、桥梁、stadium等建设中，与施工单位签订的钢结构制做安装工程合同。

4.任何需要进行钢结构制做安装工程的其他场景。