光伏电站建设合同书6篇.docxVIP

光伏电站建设合同书6篇

篇1

甲方（发包方）：__________

乙方（承包方）：__________

根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规，甲乙双方在平等、自愿、公正、诚实守信的基础上，就光伏电站建设事宜达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：__________光伏电站建设项目。

2.工程地点：__________。

3.工程规模：__________千瓦（kW）光伏电站。

4.工程内容：__________光伏电站建设，包括太阳能电池板、逆变器、变压器、电缆、支架、基础施工等。

二、合同总价及支付方式

1.合同总价：人民币__________元整（￥__________）。

2.支付方式：银行转账。

3.付款节点：

-预付款：合同签订后，甲方支付乙方合同总价的______%作为预付款。

-中间款：工程完成______%时，甲方支付乙方合同总价的______%。

-尾款：工程竣工验收合格后，甲方支付乙方合同总价的______%。

三、工期及进度

1.工期：自合同签订之日起，乙方应在______天内完成工程建设。

2.进度计划：乙方应制定详细的施工进度计划，并报甲方备案。

3.延期责任：如因乙方原因造成工期延误，乙方应承担相应的违约责任。

四、质量保证及验收

1.质量保证：乙方应保证工程质量符合相关标准及规范，并提供相应的质量保证期。

2.验收标准：按照《中华人民共和国光伏发电站设计规范》等相关标准及规范进行验收。

3.验收流程：工程竣工后，乙方应向甲方提交验收申请，甲方应在收到申请后______天内组织验收。

五、违约责任及赔偿

1.违约责任：如因一方违约造成对方损失，违约方应承担相应的赔偿责任。

2.赔偿范围：包括直接损失和间接损失，具体赔偿金额由双方协商确定。

六、不可抗力及风险分配

1.不可抗力：如因不可抗力因素导致合同无法按时履行，双方应友好协商解决方案。

2.风险分配：乙方应承担工程建设过程中的主要风险，甲方应承担付款风险。

七、争议解决及法律适用

1.争议解决：如双方因合同履行过程中发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

2.法律适用：本合同适用中华人民共和国法律法规。

八、合同生效及变更

1.合同生效：本合同自双方签字盖章之日起生效。

2.合同变更：如需对合同进行变更，双方应协商一致并签订书面补充协议。

九、其他约定事项

1.必威体育官网网址义务：双方应对合同内容及合同履行过程中涉及的信息必威体育官网网址，不得擅自泄露给第三方。

2.权利义务：除合同明确约定的权利义务外，双方还应履行诚实信用原则，协助对方完成合同目的。

3.通知及送达：双方应确保合同中的通知及送达地址准确无误，如有变更应及时通知对方。

4.合同份数：本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

5.适用法律和管辖法院：本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。因本合同引起的争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

6.合同生效条件和生效时间：本合同自双方签字盖章之日起生效。

7.其他未尽事宜：双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。如补充协议与本合同不一致的，以补充协议为准。

篇2

甲方（发包方）：_________

乙方（承包方）：_________

根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方光伏电站建设工程达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：_________光伏电站建设工程

2.工程地点：_________

3.工程规模：_________千瓦（kW）

4.工程内容：太阳能光伏板安装、逆变器安装、电缆敷设、接地极安装等

二、合同工期

1.开工日期：_________年_________月_________日

2.竣工日期：_________年_________月_________日

3.合同工期：_________天

三、合同价款及支付方式

1.合同价款：人民币（大写）_________元整（￥_________元）

2.支付方式：银行转账

3.支付节点：

-工程开工前，甲方支付乙方