大酒店建设工程委托合同8篇.docxVIP

大酒店建设工程委托合同8篇

篇1

甲方（委托方）：_________________________

乙方（承建方）：_________________________

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公正、诚实守信的基础上，就甲方委托乙方承建大酒店建设工程事宜，达成如下协议：

一、工程概况

工程地点：_________________________

工程内容：包括土建、安装、装饰等施工图纸内的全部内容

二、工程期限

本工程自双方签订开工报告之日起开始，工期为XX年XX月XX日至XXXX年XX月XX日。如遇下列情况工期顺延：因人力不可抗拒的因素而延误工期；因甲方提出重大设计变更及由此造成的返工；非因乙方原因累计停工超过XX日时工期顺延。

三、工程造价及付款方式

本工程总造价暂定为人民币________万元整（￥______元），最终造价以甲乙双方确认的竣工结算造价为准。付款方式为按工程进度节点分期付款：签订本工程合同后付人民币________万元作为首期款；完成基础工程后支付人民币________万元；完成主体结构封顶后支付人民币________万元；全部装修完成后支付人民币________万元；工程竣工验收结算完成后XX个月内付清余款。如甲方未能按时付款，则按应付款金额的XX%向乙方支付违约金。同时乙方有权暂停施工，由此造成的损失由甲方承担。

四、工程质量及验收标准

篇2

合同编号：XXXXXXXXXXX

甲方（发包方）：XXXXXX大酒店有限责任公司

乙方（承包方）：XXXXXX建设发展有限公司

鉴于甲方委托乙方承担大酒店建设工程的设计与施工任务，为明确双方的权利与义务，保障工程顺利进行，达成如下协议：

一、工程概况

工程名称：XXXXXX大酒店建设工程

工程地点：XXXXXXXXXXXXXXXXX

工程规模：按照甲方提供的施工图纸及设计方案进行施工。

工程内容：土建、装修、机电、景观等工程。

二、委托内容

1.乙方负责进行大酒店建设工程的总体设计和施工图设计。

2.乙方按照甲方需求，提供专业化的施工管理服务，确保工程进度和质量。

3.乙方负责工程的组织实施，包括施工队伍的选择、施工材料的采购与管理等。

4.乙方应保证施工现场安全，采取必要的安全措施，防止事故发生。

三、合同总价及支付方式

1.合同总价：人民币XXXX万元（大写：XXXX元整）。具体金额根据工程实际进展和双方协商调整。

2.支付方式：甲方按照工程进度支付乙方工程款，具体支付节点和比例如下：

（1）合同签订后，甲方支付乙方合同总价的XX%作为预付款。

（2）基础工程完工后，甲方支付乙方合同总价的XX%。

（3）主体结构完工后，甲方支付乙方合同总价的XX%。

（4）工程竣工验收合格后，甲方支付乙方剩余款项。

四、工期及质量要求

1.工程开工日期：XXXX年XX月XX日，竣工日期：XXXX年XX月XX日。

2.工程质量应达到国家相关标准及规范，符合甲方要求。

3.如因乙方原因导致工期延误，乙方应承担违约责任。

五、双方责任与义务

1.甲方应按时支付工程款，提供施工所需的相关手续和资料。

2.乙方应确保工程质量，按时交付工程。如因乙方原因导致工程延期或质量问题，乙方应承担相应的赔偿责任。

3.甲方有权对乙方的工程施工过程进行监督，确保工程质量和进度。

4.乙方应遵守相关法律法规，确保施工现场安全。

六、必威体育官网网址条款

1.双方应对涉及本合同的所有商业秘密和技术秘密进行必威体育官网网址，未经对方许可，不得向第三方泄露。

2.必威体育官网网址义务在本合同终止后仍然有效。

七、违约责任

1.如因甲方原因导致工程延期或停工，甲方应承担违约责任。

2.如因乙方原因导致工程延期或质量问题，乙方应承担违约责任并赔偿甲方损失。

3.如一方违反本合同的必威体育官网网址条款，应承担相应的法律责任。

八、争议解决

1.本合同的解释、履行和争议解决应遵守中华人民共和国法律。

2.若双方在合同履行过程中发生争议，应首先协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。

九、其他条款

1.本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

2.本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期为工程竣工验收合格并结算完毕。

3.未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

甲方（发包方）：X