二零二四年度体育场馆水暖电工程承包合同范本3篇.docxVIP

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER

20XX

专业合同封面

COUNTRACTCOVER

甲方：XXX

乙方：XXX

PERSONAL

RESUME

RESUME

二零二四年度体育场馆水暖电工程承包合同范本

本合同目录一览

1.1项目概况

1.2合同双方基本信息

1.3工程范围及内容

1.4工程进度计划

1.5工程质量要求

1.6工程造价及支付方式

1.7工期及延期处理

1.8保修期限及责任

1.9风险责任及处理

1.10争议解决方式

1.11合同生效及终止

1.12违约责任

1.13附件及补充协议

1.14合同签署及生效日期

第一部分：合同如下：

第一条项目概况

1.1项目名称：二零二四年度体育场馆水暖电工程

1.2项目地点：[具体地址]

1.3项目业主：[业主单位全称]

1.4项目承包方：[承包方单位全称]

1.5项目规模：[工程量及面积]

1.6项目总投资：[总投资金额]

1.7项目建设内容：包括但不限于给排水系统、供暖系统、电气系统等。

第二条合同双方基本信息

2.1业主单位名称：[业主单位全称]

2.2业主单位法定代表人：[法定代表人姓名]

2.3业主单位联系人及电话：[联系人姓名及电话]

2.4承包方单位名称：[承包方单位全称]

2.5承包方单位法定代表人：[法定代表人姓名]

2.6承包方单位联系人及电话：[联系人姓名及电话]

第三条工程范围及内容

3.1工程范围：体育场馆内的水暖电安装及改造工程

3.2工程内容：包括但不限于给排水管道安装、供暖设备安装、电气线路布设、设备调试等

3.3工程图纸：[提供工程图纸的名称及数量]

第四条工程进度计划

4.1工程开工日期：[具体日期]

4.2工程竣工日期：[具体日期]

4.3进度节点及验收：[列出各进度节点的具体时间及验收标准]

4.4进度调整：因不可抗力或业主方原因导致工期延误的，承包方有权提出工期调整申请。

第五条工程质量要求

5.1工程质量标准：符合国家及行业标准

5.2质量检验：工程完成后，承包方应进行自检，业主方进行验收

5.3质量保证：承包方应提供工程保修，保修期为[保修期限]

第六条工程造价及支付方式

6.1工程造价：[工程造价金额]

6.2支付方式：分阶段支付，具体支付节点及比例由双方协商确定

6.3支付时间：按工程进度及节点验收情况支付

第七条工期及延期处理

7.1工期延误：因承包方原因导致工期延误的，每延误一日，承包方应向业主方支付[违约金金额]

7.2不可抗力：因不可抗力导致工期延误的，双方应协商确定工期调整方案

7.3工期验收：工程竣工后，双方应按合同约定进行验收

第八条保修期限及责任

8.1保修期限：水暖电工程自竣工验收合格之日起，承包方提供[保修期限]的保修服务

8.2保修内容：包括但不限于设备的正常运行、故障排除、维修更换等

8.3保修责任：在保修期内，如因承包方施工质量或材料问题导致的设备损坏，承包方应负责免费维修或更换

8.4保修期满后的维修：保修期满后，如需维修，业主方应与承包方协商，按市场价支付维修费用

第九条风险责任及处理

9.1风险承担：本合同项下因自然灾害、政策调整等不可抗力因素导致的风险，由双方各自承担

9.2风险评估：在合同签订前，双方应对项目可能存在的风险进行评估，并制定相应的风险应对措施

9.3风险处理：发生风险事件时，双方应立即启动应急预案，采取必要措施减轻损失

第十条争议解决方式

10.1争议解决：本合同在履行过程中发生的争议，应通过友好协商解决

10.2协商不成：协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼

10.3诉讼管辖：本合同的诉讼管辖地为合同签订地人民法院

第十一条合同生效及终止

11.1合同生效：本合同自双方签字盖章之日起生效

11.2合同终止：本合同因下列原因终止：

11.2.1合同约定的工程完工并验收合格

11.2.2双方协商一致解除合同

11.2.3因不可抗力导致合同无法履行

11.2.4其他法定或约定情形

第十二条违约责任

12.1违约责任：任何一方违反本合同的约定，应承担相应的违约责任

12.2违约金的计算：违约方应按合同约定支付违约金，违约金数额由双方协商确定

12.3违约金的支付：违约金应在违约行为发生后[支付期限]内支付

第十三条附件及补充协议

13.1附件：本合同附件包括但不限于工程图纸、工程量清单、技术规范等

13.2补充协议：双方在履行合同过程中，可就相关问题签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力

第十四条合同签署及生效日期

14.1签署日期：本合同