室外管网安装工程施工合同书通用15篇.docxVIP

Word格式、可编辑排版

PAGE

PAGE1

室外管网安装工程施工合同书（通用15篇）

室外管网安装工程施工合同书（通用15篇）

室外管网安装工程施工合同书篇1

发包人：

专业承包人的有关事宜，达成如下协议：

第一条工程概况

1.1工程地点：_____。

1.2工程内容及施工方法：_____。

1.3工程承包方式，双方商定实行下列第_____种承包方式：

，甲方持五份，乙方持一份。合同自双方签章之日起生效，自完成商定工作内容自行终止。

甲方：泌阳县土地开发整理中心乙方：河南恒业建筑安装工程有限公司

法定代表人：法定代表人：

托付人：托付人：

联系人：

电话：

20xx年10月10日20xx

联系人：电话：年10月10日

室外管网安装工程施工合同书篇10

甲方：合同编号：

乙方：

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其它相关法律、行政法规，遵循公平、自愿、公正和诚恳信用的原则，甲方因工程的需要，将该工程托付给乙方负责施工。为确保施工进度和质量，经甲、乙双方协商全都，订立本合同。

第一条工程概况

一、工程名称：莱阳红星美凯龙项目

二、工程地点：山东省莱阳市龙门路51号

三、工程内容：

1、本工程范围内全部的避雷工程和相应的接地装置、等电位安装，包括但不限于变配电所、电信机房、空调机房等全部机房、广播室、消控室、泵房等地的避雷等电位装置的安装调试;

2、本工程范围内电气工程的布线系统的管线敷设，10KV变配电所低压柜至大楼各层、屋顶配电间的缆线敷设和调试，层配电间至各层动力、设备照明的管线电缆敷设和调试。

3、本工程范围内低压电柜、箱。

2.2合同单价：见后附《工程量清单单价》，假如甲方发觉乙方在《工程量清单单价》的报价中存在不合理单价，甲方有权将不合理单价进行整。

2.3本合同在任何条件下不会影响本合同标明的单价。本合同单价在任何状况下不予上调。此项目单价包含了乙方完成该项目从机具设备调遣、人员调遣、生活设施、电气设备乙方拆，工程修建、中小型机具使用费、生产工具使用费、甲供材料的卸车费、甲供材料的管理费、劳动爱护费、生活水电费、乙方全文明施工、场地清理、缺陷修复、现场管理、工程赶工的各种措施费、利润、税金、国家和地方法律、法规、条例规定的及合同和施工中明示或示意发生的全部费用。是乙方完成本工程合格项目的全部支付。

对于因征地拆迁、管线改移、砍伐树木、设计变更等各种因素导致乙方窝工、误工、停工等现象，乙方不得以任何理由向甲方索取任何费用。

第三条：工程承包内容

乙方工作内容包括但不限于以下施工工序：

母线、掌握设备及低压电器乙方装、电机检查接线及调试、电缆：承包方(乙方)：

为了明确双方权利和义务，协调工作，确保工程质量和施工进度，使工程顺当如期完成。依照《中华人民共和国合同法》和国家有关法律、法规的规定，经甲、乙双方协商签定本合同，以资共同遵守。

第一条工程名称：

第二条工程地址：

第三条施工工期：

以上工程自年月日起开工，至年月日止，总日历天数天，完成全部施工任务。若遇不行抗拒的自然灾难;设计变更;施工渠道受阻，工期延顺。

第四条承包方式及施工内容

第五条合同价款

该工程共计造价元(大写金额)。

第六条付款方法

第七条工程质量及验收

乙方应严格按设计要求和国家颁发安装工程技术规程及验收规范进行施工。如因乙方责任造成返工者，则由乙方担当一切损失。如因甲方缘由造成返工者，则由甲方担当损失。

第八条施工平安

施工中由于乙方违犯规程、违章作业所造成的事故或损失，由乙方负责。

第九条违约责任

合同一方不履行合同义务，责任方担当违约责任。

第十条合同生效及终止

本合同自双方签章之日起生效。本合同在双方完成商定内容后，即告终止。

第十一条解决纠纷方式

本合同未尽事宜或遇有争议、双方协商解决，仍不能达成全都意见者，可向人民法院提出诉讼。

第十二条合同份数

本合同一式四份，甲、乙双方各执二份。

甲方(签字及盖章)：乙方(签字及盖章)：

法定代表人：法定代表人：

年月日

室外管网安装