水利建设工程施工合同范本5篇.docx

水利建设工程施工合同范本5篇

篇1

甲方（发包方）：________________

乙方（承包方）：________________

鉴于甲方需要水利建设工程服务，乙方具备相关的施工资质和能力，甲乙双方在平等、自愿、公平的基础上，经友好协商，就水利建设工程施工事宜达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：________________水利建设工程。

2.工程地点：________________。

3.工程内容：水利建设工程主要包括________________等内容。

4.工程规模：_____________。

二、工程期限

本工程自合同签署之日起开始，至竣工验收合格并交付使用之日止结束。具体开工日期及工期要求按照甲方书面通知为准。

三、合同价款及支付方式

1.工程总价款：人民币________元（大写：________________元整）。具体金额根据工程实际结算确定。

2.支付方式：甲方按照工程进度支付乙方工程款，具体支付节点及比例为：

（1）工程开工前支付合同总金额的____%；

（2）工程完工并验收合格后支付合同总金额的____%；

（3）剩余款项作为质量保证金，在工程竣工验收合格后一年内支付。

四、工程质量及验收标准

1.乙方应严格按照国家相关水利建设工程施工规范和要求进行施工，确保工程质量。

2.甲方在工程完工后进行验收，验收标准按照国家和地方相关水利建设工程的验收标准执行。

3.若工程质量不符合要求，乙方应负责无偿返工并承担相应损失。

五、工程变更及调整

1.若因甲方原因需要调整工程内容或变更设计方案，应提前书面通知乙方，并协商确定变更方案及费用调整。

2.若因不可抗力因素导致工程无法按照合同约定进行，甲乙双方应及时协商解决。

六、双方权利义务

1.甲方有权监督乙方施工过程，确保工程质量和进度符合约定。甲方有义务按照合同约定支付工程款。

篇2

甲方（发包方）：________________

乙方（承包方）：________________

鉴于甲方需要水利建设工程服务，乙方具备相应的施工资质和能力，甲乙双方在平等、自愿、公平的基础上，根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，就本水利建设工程施工事宜，达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：________________

2.工程地点：________________

3.工程内容：包括但不限于水坝、渠道、泵站等水利设施的施工。

二、合同工期

1.工程开工日期：____年__月__日。

2.工程竣工日期：____年__月__日。

三、工程价款及支付方式

1.工程总价款：人民币______元（大写：______元整）。具体价格根据工程实际量计算。

2.支付方式：甲方应按合同约定向乙方支付工程款项。具体支付节点为工程开工前支付预付款____%，工程进度达到一半时支付____%，工程竣工并经验收合格后支付尾款。

四、工程质量及验收

1.乙方应严格按照国家相关水利建设工程施工规范和要求进行施工，确保工程质量。

2.工程竣工后，乙方应向甲方提交验收申请。甲方应在收到申请后的___个工作日内组织验收。

3.若工程验收不合格，乙方应负责整改直至验收合格。

五、工程变更

1.若因甲方原因需要变更工程内容，应当书面通知乙方，并协商确定变更内容及相关费用。

2.因变更导致工期延误的，双方应协商确定新的工期。

六、违约责任

1.若甲方未按合同约定支付工程款项，乙方有权停工，并追究甲方违约责任。

2.若乙方未按合同约定完成工程施工，应支付违约金并承担由此造成的损失。

3.若因不可抗力因素导致工程延误或损失，双方应协商解决。

七、安全施工

1.乙方应遵守国家安全生产法律法规，制定完善的安全施工措施和应急预案。

2.乙方在施工过程中发生安全事故的，应立即报告甲方，并承担相应责任和损失。

八、必威体育官网网址条款

1.双方应对本合同内容及相关资料必威体育官网网址，未经对方同意，不得泄露给第三方。

2.乙方应对甲方提供的施工图纸及技术资料妥善保管，未经甲方同意，不得擅自复制或泄露。

九、争议解决

1.本合同的解释、履行和争议解决应遵守中华人民共和国法律。

2.若双方在合同履行过程中发生争议，应首先协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。

十、其他约定