简述建设工程施工合同.docVIP

简述建设工程施工合同

合同编号：__________

甲方（发包人）：

公司名称：[具体发包人公司名称]

地址：[具体地址]

联系方式：[具体联系方式]

乙方（承包人）：

公司名称：[具体承包人公司名称]

地址：[具体地址]

联系方式：[具体联系方式]

一、合同双方

1.发包人：甲方是本工程的投资方和委托方，负责提供工程所需的资金、场地等条件，并对工程的进度、质量等进行监督和管理。

2.承包人：乙方是本工程的施工方，具备相应的施工资质和能力，负责按照合同约定完成工程的施工任务，并承担相应的质量责任。

二、工程概况

1.工程名称：[具体工程名称]

2.工程地点：[具体工程地点]

3.工程内容：包括[详细工程内容列举，如基础工程、主体结构工程、装饰装修工程等]

4.工程规模：本工程建筑面积为[具体面积]平方米，建筑层数为[具体层数]层。

三、合同工期

1.开工日期：[具体开工日期]

2.竣工日期：[具体竣工日期]

3.工期总日历天数：[总工期天数，如365天]。如因不可抗力等非乙方原因导致工期延误，经甲方同意后，工期相应顺延。

四、工程质量

1.质量标准：本工程质量应符合国家及地方相关标准和规范，达到[具体质量等级，如合格、优良等]。

2.质量保证措施：乙方应建立完善的质量保证体系，加强施工过程中的质量控制，严格按照设计图纸和施工规范进行施工。在施工过程中，乙方应定期进行质量自检，并接受甲方的质量监督和检查。如发觉质量问题，乙方应及时整改，直至达到质量标准。

五、合同价款与支付

1.合同价款形式：本工程合同价款采用[具体价款形式，如固定总价、固定单价等]，合同总价为[具体总价金额]元。

2.合同价款调整：如遇设计变更、工程量增减等情况，合同价款应根据相关约定进行调整。调整后的合同价款应经双方签字确认后作为结算依据。

3.预付款：甲方应在合同签订后[预付款比例及时间，如10%，合同签订后7天内]向乙方支付预付款，预付款金额为合同总价的[预付款比例，如10%]。

4.工程进度款支付：乙方应按照工程进度向甲方提交工程进度款支付申请，经甲方审核后，在[进度款支付时间，如每月25日]支付工程进度款，工程进度款支付比例为已完工程价款的[进度款比例，如80%]。

5.竣工结算：工程竣工后，乙方应提交竣工结算报告，经甲方审核后，双方应在[结算时间，如60天内]完成竣工结算。结算价款为合同总价加上或减去合同价款调整金额。

六、材料与设备

1.材料供应：本工程所需的主要材料由[材料供应方，如甲方或乙方]负责供应，供应方应保证材料的质量符合合同要求。如因材料质量问题导致工程质量问题，供应方应承担相应的责任。

2.设备供应：本工程所需的主要设备由[设备供应方，如甲方或乙方]负责供应，供应方应保证设备的功能符合合同要求。如因设备质量问题导致工程质量问题或工期延误，供应方应承担相应的责任。

七、工程变更

1.工程变更的程序：如甲方提出工程变更要求，应书面通知乙方，并提供变更设计图纸和相关资料。乙方应在收到通知后[规定时间，如7天内]提交工程变更方案，经甲方审核同意后实施。如因工程变更导致合同价款增加或减少，双方应协商确定调整后的合同价款。

2.工程变更的价款调整：工程变更的价款调整应按照合同约定的计价方式和标准进行计算。如合同中未约定计价方式和标准，双方应协商确定。

八、竣工验收与结算

1.竣工验收的条件：本工程已按照设计图纸和合同要求完成施工任务，质量符合国家及地方相关标准和规范，资料齐全。

2.竣工验收的程序：乙方应在工程竣工后[规定时间，如14天内]向甲方提交竣工验收申请，甲方应在收到申请后[规定时间，如7天内]组织竣工验收。如验收不合格，乙方应在规定时间内整改完毕，再次申请验收。

3.竣工结算的程序：工程竣工验收合格后，乙方应在[规定时间，如30天内]提交竣工结算报告，经甲方审核后，双方应在[结算时间，如60天内]完成竣工结算。结算价款为合同总价加上或减去合同价款调整金额。

九、违约与索赔

1.违约行为及责任：如一方违反合同约定，应承担相应的违约责任。违约责任包括支付违约金、赔偿损失等。如因一方违约导致对方遭受损失，违约方应承担赔偿责任。

2.索赔的程序及条件：如一方认为对方违约导致自己遭受损失，应在规定时间内提出索赔申请，并提供相关证据。对方应在收到索赔申请后[规定时间，如14天内]进行审核，并作出答复。如双方对索赔事项存在争议，可通过协商或仲裁解决。

十、争议解决

1.争议解决方式：本合同在履行过程中如发生争议，双方应首先协商解决；协商不成的，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

2.仲裁或诉讼地点：如双方选择仲裁解决争议，仲裁地点为[具体仲裁地点]；