城市小区建设工程地基施工合同5篇.docx

城市小区建设工程地基施工合同5篇

篇1

合同编号：[合同编号]

甲方（发包方）：[甲方名称]

乙方（承包方）：[乙方名称]

鉴于甲方拟对城市小区进行建设工程，根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方本着公平、公正、诚实信用的原则，就地基施工工程达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：[工程名称]

2.工程地点：[工程地点]

3.工程内容：地基施工工程，包括但不限于土方开挖、地基处理、混凝土浇筑等。

二、合同工期

1.工程开工日期：XXXX年XX月XX日（具体以甲方开工令为准）。

2.工程竣工日期：XXXX年XX月XX日。

3.如遇下列情况，经甲方确认后工期可相应顺延：因人力不可抗拒因素而延误工期；非乙方原因累计停工超过乙方规定的停工天数等。

三、合同价款与支付

1.工程总造价：[工程总造价]。具体金额根据施工图纸及现场实际情况确定。

2.支付方式：分期支付。工程开工前支付总造价的XX%作为预付款；工程进度过半时支付XX%；工程竣工验收合格后支付剩余的款项。

四、质量标准与验收

1.乙方应严格遵守国家及地方的相关法律法规和规范，按照设计图进行施工，确保工程质量符合约定的标准。

2.工程竣工后，乙方应提交完整的验收资料，甲方应在收到验收申请后XX日内组织验收。验收合格后，双方签署验收合格证书。

五、甲方责任与义务

1.甲方应按约定提供施工图纸及施工场地。

2.甲方应按约定支付工程进度款。

3.甲方应协助乙方解决施工现场出现的问题。

六、乙方责任与义务

1.乙方应制定详细施工方案，确保工程质量和工期。

2.乙方应按照施工图纸和施工技术规范进行施工。

3.乙方应确保施工现场安全，防止事故发生。

4.乙方应对施工工程的质量负责，如出现质量问题，乙方应承担修复或返工的责任。

七、违约责任

1.若因甲方原因造成工程延期或停工，甲方应承担相应的违约责任。

2.若因乙方原因造成工程延期或质量不符合约定，乙方应承担相应的违约责任。

3.若因不可抗力因素导致合同无法履行，双方均不承担违约责任。

八、争议解决方式

本合同在履行过程中发生争议时，双方应首先协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。

九、其他约定事项

1.本合同自双方签字盖章之日起生效。

2.本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

3.未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

甲方（盖章）：[甲方公章]

法定代表人（签字）：[甲方法人签字]

地址：[甲方地址]

联系电话：[甲方联系电话]

日期：XXXX年XX月XX日

乙方（盖章）：[乙方公章]

法定代表人（签字）：[乙方法人签字]

地址：[乙方地址]

联系电话：[乙方联系电话]

日期：XXXX年XX月XX日

篇2

合同编号：[合同编号]

甲方（建设单位）：______________________

地址：_________________________

联系方式：_______________________

法定代表人：_______________________

乙方（施工单位）：______________________

地址：_________________________

联系方式：_______________________

法定代表人：_______________________

鉴于甲方需要建设城市小区工程，地基施工任务交由乙方承担，双方根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经友好协商，达成如下合同协议：

一、工程概况

2.工程地点：具体地址由甲方提供。

3.工程内容：地基基础施工，包括土方开挖、地基处理、混凝土浇筑等。

4.工程规模：[具体规模]。

二、合同工期与进度安排

1.工程开工日期：自本合同签订之日起XX天内开工。

2.工程竣工日期：开工之日起计算XX天。

3.进度款支付：按照工程进度分阶段支付工程款，具体支付比例和支付时间按照合同附件的支付计划表执行。

4.乙方需按照甲方提供的施工进度表执行，确保工程按期完成。如遇特殊情况需调整工期，双方应友好