建设工程施工地域管辖及协议执行准则(2024版).docxVIP

建设工程施工地域管辖及协议执行准则(2024版)

本合同目录一览

1.地域管辖

1.1工程地点

1.2施工范围

1.3施工期限

2.协议执行准则

2.1合同的签订与生效

2.2合同的履行与监督

2.3合同的变更与解除

3.施工方责任

3.1施工质量

3.2施工安全

3.3施工进度

4.业主方责任

4.1提供施工场地

4.2提供施工资料

4.3支付施工款项

5.争议解决

5.1争议的协商

5.2争议的调解

5.3争议的法律诉讼

6.违约责任

6.1施工方的违约行为

6.2业主方的违约行为

7.赔偿责任

7.1施工方的赔偿责任

7.2业主方的赔偿责任

8.保险责任

8.1施工方的保险责任

8.2业主方的保险责任

9.合同的解除

9.1施工方的解除权

9.2业主方的解除权

10.合同的终止

10.1施工完成

10.2双方协商一致

10.3法律规定

11.必威体育官网网址条款

11.1必威体育官网网址信息的定义

11.2必威体育官网网址信息的保护期限

11.3必威体育官网网址信息的例外情况

12.合同的转让

12.1施工方的转让权

12.2业主方的转让权

13.适用法律

13.1合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律

14.其他条款

14.1合同附件

14.2补充协议

14.3合同的修改和替换

第一部分：合同如下：

第一条地域管辖

1.1工程地点

本合同项下的建设工程施工地点位于【具体地址】，施工范围以附件一《施工范围说明》为准。

1.2施工范围

施工范围包括但不限于：【具体施工内容列表】，具体施工内容以双方确认的施工图纸和技术规范为准。

1.3施工期限

本合同约定的施工期限为【开工日期】至【竣工日期】。施工期限的延长必须经双方协商一致，并签订书面extensionagreement。

第二条协议执行准则

2.1合同的签订与生效

本合同自双方签字盖章之日起成立，自【审批机关】审批通过之日起生效。

2.2合同的履行与监督

双方应严格按照本合同的约定履行各自的权利和义务。甲方有权对施工过程进行监督，确保施工质量、安全和进度符合合同要求。

2.3合同的变更与解除

合同的变更或解除必须经双方协商一致，并以书面形式签订变更协议或解除协议。

第三条施工方责任

3.1施工质量

施工方应按照约定的施工标准、技术规范和图纸进行施工，确保工程质量符合国家标准和行业规范。

3.2施工安全

施工方应严格遵守国家关于施工安全的法律法规，采取必要的安全措施，确保施工过程中的安全。

3.3施工进度

施工方应确保按照约定的施工计划进行施工，如有延期，应提前通知甲方，并采取措施尽快恢复施工。

第四条业主方责任

4.1提供施工场地

甲方应按照合同约定提供施工场地，并确保施工场地符合施工要求。

4.2提供施工资料

甲方应按照合同约定提供施工所需的设计图纸、技术规范、施工资料等，并确保资料的准确性和完整性。

4.3支付施工款项

甲方应按照约定的付款方式和付款时间支付施工款项。如甲方迟延支付，应按迟延部分款项的日利率支付违约金。

第五条争议解决

5.1争议的协商

双方应通过友好协商解决合同履行过程中的争议。

5.2争议的调解

如协商不成，双方可提交【调解机构】进行调解。调解不成的，可直接向【诉讼法院】提起诉讼。

5.3争议的法律诉讼

任何一方对合同的履行有异议，可以向【诉讼法院】提起诉讼。诉讼应在合同履行地或者被告所在地进行。

第六条违约责任

6.1施工方的违约行为

施工方未按照合同约定履行义务的，应承担违约责任，赔偿甲方因此造成的损失。

6.2业主方的违约行为

甲方未按照合同约定履行义务的，应承担违约责任，赔偿施工方因此造成的损失。

第八条赔偿责任

7.1施工方的赔偿责任

施工方因施工质量、安全问题造成甲方损失的，应承担相应的赔偿责任。

7.2业主方的赔偿责任

甲方因违反合同约定造成施工方损失的，应承担相应的赔偿责任。

第九条保险责任

8.1施工方的保险责任

施工方应按照合同约定购买并维持保险，包括但不限于建筑工程一切险、第三方责任险等。

8.2业主方的保险责任

甲方应按照合同约定购买并维持保险，包括但不限于工程监理险、工程质量险等。

第十条合同的解除

9.1施工方的解除权

施工方如因甲方严重违约等原因无法继续履行合同，有权解除合同，并要求甲方支付违约金。

9.2业主方的解除权

甲方如因施工方严重违约等原因无法继续履行合同，有权解除合同，并要求施工方支付违约金。

第十一条合同的终止

10.1施工完成

工程按照约定完成并通过验收后，本合同即告终止。

10.2双方协商一致

双方协商一致可以提前终止合同，并签订书面协议。

10.3法律规定