毛石结构挡土墙工程合同（2024年修订）.docxVIP

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME

甲方：XXX

乙方：XXX

20XX

COUNTRACTCOVER

专业合同封面

RESUME

PERSONAL

毛石结构挡土墙工程合同（2024年修订）

本合同目录一览

1.工程概况

1.1工程名称

1.2工程地点

1.3工程规模

1.4工程性质

2.合同主体

2.1发包人

2.2承包人

3.合同价格

3.1合同总价

3.2价格调整

3.3支付方式

4.工程质量

4.1质量标准

4.2质量控制

4.3质量验收

5.工程进度

5.1施工计划

5.2进度控制

5.3延期违约责任

6.材料与设备

6.1材料供应

6.2设备要求

6.3材料验收

7.施工安全

7.1安全标准

7.2安全措施

7.3安全事故处理

8.知识产权保护

8.1知识产权归属

8.2保护措施

9.违约责任

9.1承包人违约

9.2发包人违约

10.争议解决

10.1协商解决

10.2调解解决

10.3仲裁解决

10.4法律途径

11.合同的变更与解除

11.1变更条件

11.2解除条件

12.合同的终止与验收

12.1工程验收

12.2工程移交

12.3合同终止

13.必威体育官网网址条款

13.1必威体育官网网址内容

13.2必威体育官网网址期限

13.3违约责任

14.其他条款

14.1不可抗力

14.2法律适用

14.3合同效力

14.4附件说明

第一部分：合同如下：

1.工程概况

1.1工程名称：毛石结构挡土墙工程

1.2工程地点：具体位置，省市区县街道详细地址

1.3工程规模：挡土墙的总长度、高度、厚度等具体数据

1.4工程性质：民用、工业或其他特定用途

2.合同主体

2.1发包人：具体名称，企业法人或政府机构等

2.2承包人：具体名称，企业法人或个体经营者等

3.合同价格

3.1合同总价：人民币元整（大写：人民币元整），币种为人民币，计价方式为固定总价合同。

3.2价格调整：除非合同另有约定，否则合同总价一经确定，不得随意调整。如遇特殊情况，双方可协商调整。

3.3支付方式：合同总价分为几个阶段支付，具体支付时间和比例由双方在合同中约定。

4.工程质量

4.1质量标准：按照相关法律法规、行业标准和技术规范执行，确保挡土墙工程质量满足设计要求和功能需求。

4.2质量控制：承包人应建立健全质量管理体系，对施工过程进行严格控制，确保工程质量。

4.3质量验收：工程完成后，由发包人和承包人共同组织验收，验收合格后方可交付使用。

5.工程进度

5.1施工计划：承包人应根据工程量和施工条件，制定合理的施工计划，并报发包人审批。

5.2进度控制：承包人应按照施工计划进行施工，确保工程按期完成。如遇特殊情况，应及时报告发包人，协商调整进度。

5.3延期违约责任：如承包人未按照施工计划完成工程，应按照合同约定承担延期违约责任。

6.材料与设备

6.1材料供应：承包人应按照设计要求和合同约定，提供合格的毛石材料。

6.2设备要求：承包人应按照设计要求和合同约定，提供合适的施工设备。

6.3材料验收：发包人应按照合同约定对承包人提供的材料进行验收，不符合要求的材料应及时提出，由承包人负责更换或处理。

8.知识产权保护

8.1知识产权归属：工程设计、施工过程中所形成的知识产权，除法律另有规定外，归发包人所有。

8.2保护措施：承包人应采取适当措施保护发包人的知识产权，如发现侵权行为，应及时通知发包人并协助处理。

9.违约责任

9.1承包人违约：承包人未按照合同约定完成工程，或工程质量不符合约定，或延迟交付工程，应承担违约责任。

9.2发包人违约：发包人未按照合同约定支付价款，或未提供施工条件，或延迟批准施工计划，应承担违约责任。

10.争议解决

10.1协商解决：双方应通过友好协商解决合同履行过程中的争议。

10.2调解解决：如协商不成，任何一方均可向工程所在地的调解机构申请调解。

10.3

仲裁解决：如调解不成，双方同意将争议提交仲裁委员会进行仲裁。

10.4法律途径：如仲裁不成，任何一方均有权向工程所在地的人民法院提起诉讼。

11.合同的变更与解除

11.1变更条件：合同履行过程中，如因客观原因导致合同内容需要变更，双方可协商一致进行变更。

11.2解除条件：合同履行过程中，如因不可抗力或其他特殊情况，使合同无法履行，双方可协商一致解除合同。

12.合同的终止与验收

12.1工程验收：工程完成后，由发包人和承包人共同组织验收。验收合格的，双方签署验收报告。

12.2工程移交：验收合格后，承包人应将工程及