北京市新签订施工合同范本5篇.docx

北京市新签订施工合同范本5篇

篇1

发包方（甲方）：XXX，联系方式：XXX，地址：XXX。

承包方（乙方）：XXX，联系方式：XXX，地址：XXX。

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合工程实际情况，就工程施工承包给乙方的有关事宜，经协商一致，签订本合同，以资共同遵守。

第一条工程概况

1.工程名称：XXX

2.工程地点：XXX

3.工程承包方式：XXX

4.工程范围和内容：XXX

第二条合同工期

1.本合同工期为：XXX天。

2.本工程开工日期：XXXX年XX月XX日，竣工日期：XXXX年XX月XX日。

第三条工程合同总价及付款方式

1.本工程合同总价为：XXX元。

2.乙方进场开工前，甲方支付乙方合同总价的XX%作为预付款。乙方完成全部工作任务并经验收合格后，甲方支付乙方剩余款项。

第四条甲方责任

1.甲方负责办理相关手续，协调各方关系，确保工程的顺利进行。

2.甲方负责提供施工图纸、技术要求等相关资料，并确保其准确性和完整性。

3.甲方负责协调乙方与其他施工队伍之间的配合工作。

4.甲方负责在乙方完成任务后进行验收，并提出改进意见和要求。

5.甲方需按时支付乙方的合同款项。

第五条乙方责任

1.乙方需按照甲方的要求和相关法律法规的规定，安全、文明施工，确保工程质量。

2.乙方需按时向甲方提交工程进展报告和相关资料。

3.乙方需积极配合甲方与其他施工队伍之间的配合工作。

4.乙方需严格遵守合同条款，按照约定的工期和质量要求完成工作任务。

5.乙方需确保施工现场的整洁、有序，并承担施工期间的安全责任。

第六条违约责任及赔偿金额的计算方式

1.甲方若未能按时支付乙方的合同款项，应支付乙方相应的利息作为违约金。利息按照中国人民银行公布的同期贷款利率计算。

2.乙方若未能按照约定的工期和质量要求完成工作任务，应支付甲方相应的违约金。违约金按照合同总价的XX%计算。

3.若因乙方的施工质量问题导致甲方或其他人员受伤或财产损失，乙方应承担相应的赔偿责任。赔偿金额根据受伤或财产损失的具体情况进行计算。

4.若因乙方的安全、文明施工措施不到位导致被相关主管部门处罚，乙方应承担相应的罚款费用。罚款金额根据主管部门处罚的具体情况进行计算。

5.若因乙方的违约行为导致甲方解除合同的，乙方应承担合同解除后给甲方造成的全部损失。损失金额根据合同解除时的具体情况进行计算。

6.其他违约责任及赔偿金额的计算方式，根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法规的规定执行。

第七条合同生效与终止

1.本合同自双方签字盖章之日起生效。合同生效后，双方应认真履行合同条款，确保工程的顺利进行。

2.合同终止条件：若因不可抗力或违约方原因导致合同无法继续履行时，另一方有权提出终止合同。合同终止后，双方应友好协商解决相关事宜。

3.合同终止程序：双方协商确定后，应签订书面协议明确终止合同的双方责任、未完成工作的处理以及已支付款项的退还等事宜。协议签订后，双方应尽快完成未完成的工作并清理现场。

4.合同终止后，违约方应承担相应的违约责任和赔偿责任。具体责任和赔偿金额应根据实际情况和双方协商确定。

5.合同终止后，双方应继续履行必威体育官网网址义务，确保不会泄露对方的商业机密和必威体育官网网址信息。同时，双方应互相配合完成相关资料的移交和清算工作。

6.其他合同生效与终止的相关事宜，根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法规的规定执行。

第八条争议解决方式及管辖法院

1.若双方在合同履行过程中发生争议，应首先通过友好协商解决。协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼解决争议。具体管辖法院根据工程所在地及相关法律法规的规定确定。在诉讼过程中，双方应积极配合法院的调查取证工作并遵守诉讼程序规定。同时，双方应尊重法院判决结果并履行相应的义务和责任。若一方不履行判决结果的应承担相应的法律责任包括但不限于强制执行、罚款、拘留等处罚措施。

篇2

合同编号：[合同编号]

发包方（甲方）：[发包方名称]

承包方（乙方）：[承包方名称]

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合工程实际情况，就工程施工承包给乙方的有关事宜，经协商一致，签订本合同，以资共同遵守。

第一条工程概况

1.工程名称：[工程名称]

2.工程地点：[工程地点]

3.工程承包方式：[工程承包方式