烧结冷却系统建设安装工程分包合同书6篇.docxVIP

烧结冷却系统建设安装工程分包合同书6篇

篇1

甲方（发包方）：_________

乙方（承包方）：_________

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就本烧结冷却系统建设安装工程的分包事宜，达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：_________。

2.工程地点：_________。

3.工程内容：_________。

4.工程造价：_________。

二、工程分包内容

1.乙方负责完成本烧结冷却系统建设安装工程的全部施工任务，包括前期准备、设备安装、调试及后期维护等工作。

2.具体施工内容如下：

（1）前期准备：负责现场勘察、设计施工方案、编制施工进度计划等前期工作。

（2）设备安装：按照设计方案和施工进度计划，负责设备的采购、运输、安装等工作。

（3）调试及后期维护：负责设备的调试、运行维护，确保设备正常运行。

三、工程分包方式

1.本工程采用包工包料的方式，由乙方负责完成全部施工任务。

2.乙方应自行承担施工过程中的一切费用，包括但不限于设备采购、运输、安装等费用。

四、工程期限

1.本工程自合同签订之日起开始施工，具体施工期限根据施工进度计划确定。

2.乙方应确保在合同约定的期限内完成全部施工任务，并达到验收标准。

五、质量保证

1.乙方应建立健全的质量保证体系，对施工过程中的每一个环节进行严格控制，确保施工质量符合要求。

2.甲方有权对施工过程进行监督，对施工质量进行检查。如施工质量不符合要求，甲方有权要求乙方进行整改或重新施工。

六、安全施工

1.乙方应建立健全的安全施工制度，加强施工过程中的安全管理，确保施工人员的安全培训教育，提高安全意识。

2.甲方有权对施工过程中的安全情况进行检查。如发现存在重大安全隐患，甲方有权要求乙方立即停工整改。

七、验收与结算

1.工程完工后，乙方应向甲方提交验收申请。甲方应在收到申请后的合理时间内组织验收。

2.验收时，乙方应提供完整的施工记录、质量检查报告等相关资料。甲方应根据验收结果进行结算。

3.如验收不合格，甲方有权要求乙方进行整改或重新施工。整改或重新施工的费用由乙方自行承担。

八、违约责任

1.甲方和乙方应本着诚实信用的原则履行合同义务。如一方违约，应承担相应的违约责任。

2.甲方未按照合同约定支付工程款的，乙方有权要求甲方支付逾期付款利息。利息按照中国人民银行同期贷款利率计算。

3.乙方未按照合同约定完成施工任务的，甲方有权要求乙方承担相应的违约责任。如因乙方的违约行为导致甲方遭受损失的，乙方应赔偿甲方的全部损失。

4.因不可抗力导致合同无法履行的，双方应协商解决。如协商不成的，任何一方均可解除合同。合同解除后，双方应本着公平原则处理相关事宜。

九、争议解决方式

本合同在履行过程中如发生争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向合同签订地的人民法院提起诉讼解决争议。在诉讼过程中，双方应积极配合法院的调查取证工作，确保案件的顺利进行。判决结果对双方均具有法律约束力，双方应认真履行判决结果所确定的内容。如一方不履行判决结果的，另一方有权向有管辖权的人民法院申请强制执行。在强制执行过程中所产生的费用由不履行判决结果的一方承担。

篇2

发包方（甲方）：XXX，地址：XXXX，联系方式：XXXX。

承包方（乙方）：XXX，地址：XXXX，联系方式：XXXX。

根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公正、诚实守信的基础上，就烧结冷却系统建设安装工程的分包事宜，达成如下协议：

一、工程概况

2.工程地点：XXXX

3.工程范围：包括烧结冷却系统的设备采购、运输、安装、调试等全流程服务

4.工程要求：达到国家相关标准，满足甲方生产需求

二、合同价款及支付方式

1.合同价款：本合同价款为人民币XX元整（￥XX），具体金额根据工程实际结算情况确定。

2.支付方式：甲方在签订合同后支付乙方合同价款的XX%作为预付款，工程竣工验收合格后支付剩余的XX%。

三、工期及进度

1.工期：本工程计划开工日期为XXXX年XX月XX日，竣工日期为XXXX年XX月XX日，合同总工期为XX天。

2.进度：乙方需按照甲方要求的进度计划进行工程施工，确保按时完成。

四、质量保证

1.乙方需建立健全的质量保证体系，确保