煤矿建筑安装工程承包合同书6篇.docxVIP

煤矿建筑安装工程承包合同书6篇

篇1

发包方（简称甲方）：山西煤炭建设集团有限公司

承包方（简称乙方）：中国煤炭地质勘探总公司

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合本工程的具体情况，甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，签订本承包工程合同书。

一、工程概况

1.工程名称：煤矿建筑安装工程

2.工程地点：山西省某煤矿

3.工程内容：煤矿地面建筑及地下设施的建造与安装

4.工程规模：建筑面积约10万平方米，地下设施面积约5万平方米

二、承包方式

1.乙方采用包工包料的方式承包本工程，负责工程的全部施工及材料供应。

2.乙方应根据甲方的要求，按照施工图纸及说明进行施工，确保工程质量符合规定要求。

三、合同工期

1.本工程的合同工期为XX个月，自合同签订之日起计。

2.乙方应在合同工期内完成全部工程的施工任务，并交付甲方使用。

3.如遇下列情况，经甲方确认后，工期可相应顺延：

（1）因不可抗力导致停工；

（2）因甲方原因造成停工；

（3）因设计变更导致工程量增加。

四、工程造价及支付方式

1.本工程的工程造价为人民币XX元整（￥XX），包含地上建筑、地下设施及设备安装的全部费用。

2.乙方应确保工程造价的合理性和准确性，如因乙方原因造成工程造价偏差，乙方应承担相应的责任和损失。

3.甲方应按照以下方式支付工程款：

（1）合同签订后，甲方应向乙方支付工程造价的XX%作为预付款；

（2）工程进行至XX%时，甲方应向乙方支付工程造价的XX%；

（3）工程进行至XX%时，甲方应向乙方支付工程造价的XX%；

（4）工程竣工验收合格后，甲方应向乙方支付工程造价的XX%；

（5）剩余XX%的工程款作为质量保证金，待工程保修期满后支付。

五、工程质量及验收标准

1.乙方应确保工程质量符合《煤矿建设工程质量监督规定》及甲方要求的标准。

2.甲方应按照《煤矿建设工程质量验收规范》对工程质量进行验收。

3.如工程质量不符合规定要求，乙方应负责返修并承担相应费用。

六、保修期及保修责任

1.本工程的保修期为XX个月，自工程竣工验收合格之日起计。

2.在保修期内，如因乙方原因造成工程质量问题，乙方应负责无偿维修并承担相应费用。

3.保修期满后，甲方应将剩余的质量保证金支付乙方。

七、违约责任及赔偿标准

1.如因乙方原因造成工程延期，乙方应支付甲方相应的违约金。违约金按每天XX元计算，最高不超过工程造价的XX%。

2.如因甲方原因造成工程延期，甲方应支付乙方相应的违约金。违约金按每天XX元计算，最高不超过工程造价的XX%。

3.如因不可归责于双方的原因造成工程延期，双方应友好协商解决。

4.如有其他违约行为，违约方应按《中华人民共和国合同法》的规定承担相应的违约责任。

八、争议解决方式及管辖法院

1.如双方在本合同的履行过程中发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

2.本合同的管辖法院为合同签订地的人民法院。如双方另有约定管辖法院，以双方约定为准。

3.在争议解决期间，双方应继续履行本合同中未发生争议的部分。

九、合同生效条件及份数

1.本合同自双方签字盖章之日起生效。合同生效前双方应确保合同条款的合法性及有效性。如有违反法律法规的条款，应及时修改或删除。修改后的合同应经双方签字盖章后生效。同时，修改后的合同视为原合同的补充协议。

2.本合同一式四份，甲乙双方各执两份。具有同等法律效力。如双方另有约定合同份数或需将合同交付给第三方的，以双方约定为准。如需将合同备案或办理公证的，由甲方负责办理相关手续并承担相应费用。

篇2

甲方（发包方）：_____________________

乙方（承包方）：_____________________

根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的基础上，就煤矿建筑安装工程项目达成以下协议：

一、工程概况

工程地点：_____________________

承包范围：具体工程范围详见附件《工程清单》。

承包方式：乙方按照甲方提供的施工图纸及技术要求进行包工包料总承包。

二、合同工期

开工日期：____年____月____日

竣工日期：____年____月____日

合同工期总日历天数：_