委托建设合同正式版样书6篇.docx

委托建设合同正式版样书6篇

篇1

委托单位（甲方）：XX区XX办事处XX社区

受托单位（乙方）：XX市XX建筑安装有限公司

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合工程实际情况，就工程施工承包给乙方的有关事宜，经协商一致，签订本合同，以资共同遵守。

第一条工程概况

1.工程名称：XX社区综合服务用房建设

2.工程地点：XX区XX办事处XX社区

3.工程规模：建筑面积约XX平方米，具体以实际竣工面积为准。

4.资金来源：XX。

第二条承包方式

1.承包方式：本工程采用包工包料的方式，由乙方负责购买施工所需的所有材料并支付相关费用。乙方所购材料必须提供产品合格证及检验报告，并经验收合格方可使用。

2.承包范围：本工程包括综合服务用房的土建、水电安装等全部内容。具体范围以施工图纸为准。

第三条合同工期

1.开工日期：XXXX年XX月XX日（具体开工日期以甲方书面通知为准）。

2.竣工日期：XXXX年XX月XX日。

3.合同工期：日历天数XX天。

第四条工程质量及验收标准

1.工程质量必须达到合格标准。

2.验收标准：按国家现行的相关施工及质量评定标准执行。

第五条工程造价及付款方式

1.工程造价：本工程总造价约为XX元，具体以实际结算为准。乙方必须严格按照甲方提供的施工图纸及现场实际情况施工，并控制成本，确保盈利。若因乙方原因造成亏损，亏损部分由乙方承担。

2.付款方式：合同签订后，甲方支付乙方XX元作为工程预付款。之后，乙方每月25号前向甲方报送当月完成工程量报表，甲方在收到报表后XX个工作日内审核并支付工程进度款。工程进度款按审核后的当月完成工程量乘以合同单价计算。竣工验收合格后，甲方支付乙方工程结算款，结算款按实际结算金额扣除已支付的工程进度款和预付款计算。若因甲方原因造成停工或延期开工，甲方需承担相应的责任并支付相应的费用。若因乙方原因造成停工或延期开工，乙方需承担相应的责任并赔偿相应的损失。

第六条违约责任及赔偿损失

1.违约责任：若一方违约，需承担相应的违约责任并赔偿相应的损失。具体违约责任及赔偿金额需根据违约情况及双方协商确定。在协商过程中，双方应当友好协商，寻求双方都能接受的解决方案。若协商不成，双方可通过法律途径解决。

2.赔偿损失：若因一方原因导致工程无法按时完成或质量不合格，需承担相应的赔偿责任。具体赔偿金额需根据损失情况及双方协商确定。在协商过程中，双方应当遵循公平、公正的原则，确保双方的权益得到保障。若协商不成，双方可通过法律途径解决。

第七条合同生效与终止

1.合同生效：本合同自双方签字盖章之日起生效。在合同生效前，双方应当确保合同条款的履行得到保障。若一方违反合同条款或提出不合理的要求，另一方有权拒绝签订合同或终止合同的执行。

2.合同终止：在合同执行过程中，若一方出现严重违约行为或无法继续履行合同义务，另一方有权提出终止合同的要求。合同终止后，双方应当友好协商处理相关事宜，确保双方的权益得到保障。若协商不成，双方可通过法律途径解决。但合同终止不影响双方已经完成的交易和享有的权益。

第八条争议解决及法律适用

1.争议解决：在合同履行过程中如发生争议，双方应首先尝试友好协商解决；协商不成的，可以向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼解决争议。在诉讼过程中，双方应当遵循法律程序，尊重法院判决结果并执行相关裁决。

2.法律适用：本合同受中华人民共和国相关法律法规的管辖和约束。在合同履行过程中，双方应当严格遵守相关法律法规的规定，确保合同的合法性和有效性。若一方违反相关法律法规的规定，需承担相应的法律责任并赔偿相应的损失。

篇2

委托建设合同

甲方（委托方）：XXXXXX公司

乙方（受托方）：XXXXXX建筑公司

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方委托乙方进行工程项目建设事宜，达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：XXXXXX项目

2.工程地点：XXXXXX

3.工程内容：XXXXXX

4.工程造价：XXXXXX

5.工程工期：自本合同签订之日起至XXXX年XX月XX日

二、甲方权利与义务

1.甲方应按照合同约定支付乙方工程款。

2.甲方应协助乙方办理相关手续，确保工程顺利进行。

3.甲方应监督乙方的施工质量、进度和安全。

4.甲方有权要求乙方对工程质量问题进行整改。