农村私人自建房屋合同农村房屋修建合同7篇.docx

农村私人自建房屋合同农村房屋修建合同7篇

篇1

甲方（发包人）：张XX，身份证号码：610XXXXXXXXX，联系电话：188XXXX-XXXX。

乙方（承包人）：李XX，身份证号码：610XXXXXXXXX，联系电话：188XXXX-XXXX。

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方农村私人自建房屋事宜，达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：农村私人自建房屋。

2.工程地点：位于甲方所在村的宅基地上。

3.工程内容：包括房屋的主体结构、内外装修、水电安装等。

4.工程规模：建筑面积约XX平方米。

二、承包方式

乙方采用包工包料的方式承包本工程，负责购买施工所需的全部材料和工具，并派遣足够的施工人员完成施工任务。

三、合同价款与支付方式

1.合同价款：人民币XX元整（大写：壹佰肆拾捌万元整）。该价款包括施工所需的全部材料和劳务费用。

2.支付方式：甲方在签订合同后支付乙方合同价款的XX%作为预付款，即人民币XX元整（大写：壹佰肆拾捌万元整）。剩余款项在房屋验收合格后一次性支付。

四、工期与进度

1.工期：本工程计划自XXXX年XX月XX日开始施工，至XXXX年XX月XX日竣工，工期为XX个月。

2.进度：乙方应合理安排施工进度，确保工程按时完成。甲方有权对施工进度进行监督。

五、质量与验收

1.工程质量：乙方应确保施工质量符合相关法律法规和行业标准，使用合格的建筑材料和工具，并派遣技术熟练的施工人员参与施工。

2.验收标准和方法：工程竣工后，甲方应组织验收，验收标准为合同约定的标准和要求。验收时，乙方应提供完整的施工记录和材料清单等相关资料。

3.整改与返工：如验收过程中发现质量问题或未达到合同约定标准的情况，乙方应负责整改或返工，并承担由此产生的全部费用。

六、安全与健康

1.乙方应严格遵守施工安全的操作规程，确保施工过程中的安全与健康。

2.甲方有权对施工过程中的安全与健康进行监督，发现安全隐患或违规行为时，应及时制止并要求乙方整改。

3.如因乙方的过错导致施工过程中的安全事故或人员伤害，乙方应承担全部责任和费用。

七、违约责任及赔偿

1.甲方违约：如甲方未按照合同约定支付款项或未提供必要的技术支持和协助，导致乙方无法按时完成施工任务或造成损失的，甲方应承担违约责任并赔偿乙方的全部损失。

2.乙方违约：如乙方未按照合同约定完成施工任务或施工质量未达到合同约定标准，导致甲方无法正常使用房屋或造成损失的，乙方应承担违约责任并赔偿甲方的全部损失。

3.不可抗力：如因不可抗力因素导致双方无法按照合同约定履行义务的，双方应友好协商解决。

八、争议解决与管辖法院

1.争议解决方式：如双方因合同履行过程中发生争议时，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

2.管辖法院：本合同的管辖法院为甲方所在地的人民法院。

九、合同生效与终止

1.合同生效条件：本合同自双方签字盖章之日起生效。

2.合同终止条件：如双方协商一致或发生不可抗力导致合同无法继续履行的，可以终止合同。合同终止后，双方应友好协商解决相关事宜。

十、其他约定事项

1.必威体育官网网址义务：双方应对本合同的内容以及合同履行过程中涉及的信息必威体育官网网址，不得向第三方泄露。

2.合同的修改和补充：本合同的修改和补充应以书面形式进行，并经双方签字盖章后生效。修改和补充的内容与本合同具有同等法律效力。

3.合同的完整性：本合同及其附件构成双方之间的完整协议，并取代双方之前所有关于农村私人自建房屋的口头和书面协议。如有任何不一致之处，以本合同为准。

篇2

甲方（发包人）：_________，身份证号码：_________，联系电话：_________，住址：_________。

乙方（承包人）：_________，身份证号码：_________，联系电话：_________，住址：_________。

根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方委托乙方进行农村房屋修建工程达成以下协议：

一、工程概况

1.工程名称：_________农村房屋修建工程。

2.工程地点：_________。

3.工程规模：建筑面积_________平方米，层数_________层。

4.工程要求：乙方需按照甲方要求进行施工，确保工程质