供水管道工程施工合同6篇.docxVIP

供水管道工程施工合同6篇

篇1

甲方（发包方）：_________

乙方（承包方）：_________

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合工程实际情况，就工程施工承包给乙方的有关事宜，经协商一致，签订本合同，以资共同遵守。

第一条工程概况

1.工程名称：_________供水管道工程。

2.工程地点：_________。

3.工程内容：_________。

4.工程造价：_________元。

第二条承包方式

乙方承包本工程采用包工包料方式，对工程施工全过程承包，包括设计、采购、运输、安装等。

第三条合同工期

1.本工程合同工期为_________天，从乙方进场施工之日起计算。

2.乙方应在合同规定的工期内完成全部工作，并达到甲方满意。如因乙方原因造成工期延误，乙方应承担相应的违约责任。

第四条工程质量及验收

1.乙方应严格按照甲方提供的设计图纸和相关技术要求进行施工，确保工程质量达到甲方要求。

2.工程完工后，乙方应及时通知甲方进行验收，并提供相关工程资料。甲方应在接到通知后及时进行验收，并出具验收报告。

3.如因乙方原因造成工程质量问题或安全事故，乙方应承担相应的赔偿责任。

第五条付款及结算方式

1.甲方在本合同签订后向乙方支付合同总金额的_________%作为预付款。

2.乙方完成全部工作后，甲方应在验收合格后向乙方支付剩余的款项。具体结算方式按照合同条款执行。

3.如因乙方原因造成工期延误或质量问题，甲方有权拒绝支付相关款项，并要求乙方承担相应的违约责任。

第六条违约责任

1.如因乙方原因造成工期延误或质量问题，乙方应承担相应的违约责任。违约金按合同总金额的_________%计算。

2.如因甲方原因造成工期延误或质量问题，甲方也应承担相应的违约责任。违约金按合同总金额的_________%计算。

第七条合同生效与终止

1.本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效。合同生效后，甲乙双方应共同遵守合同条款，履行合同义务。

2.如因不可抗力或其他原因导致合同无法继续履行，甲乙双方可协商解除合同。协商不成的，双方可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

第八条争议解决方式

1.在合同履行过程中，如甲乙双方发生争议，应首先通过友好协商解决。协商不成的，双方可向有管辖权的人民法院提起诉讼。在诉讼过程中，双方应尊重法院判决，履行法院判决结果。

2.判决结果涉及给付义务的，如果义务方拒不履行判决结果，权利方有权在判决结果生效后的两年内申请强制执行。在强制执行过程中，义务方应承担相应的执行费用和执行过程中的实际支出费用。如果义务方有能力执行而拒不执行判决结果，权利方有权要求义务方承担相应的赔偿责任。

篇2

发包方（甲方）：XX市XX区XX街道办事处

承包方（乙方）：XX工程有限公司

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合工程实际情况，就工程施工承包给乙方的有关事宜，经协商一致，签订本合同，以资共同遵守。

第一条工程概况

1.工程名称：XX市XX区XX街道办事处供水管道工程

2.工程地点：XX市XX区XX街道办事处辖区

3.工程范围：供水管道及附属设施的安装、调试

4.工程规模：具体规格、型号等根据甲方要求确定

第二条承包方式

1.乙方以包工包料方式承包该工程，负责提供施工所需的所有材料和设备，并承担施工过程中的一切费用。

2.乙方需按照甲方提供的施工图纸和技术要求进行施工，确保工程质量符合相关标准。

第三条工程期限

1.工程开工日期：XXXX年XX月XX日

2.工程竣工日期：XXXX年XX月XX日

3.如遇不可抗力或甲方原因导致工程无法按时完成，乙方需及时告知甲方，双方协商确定新的竣工日期。

第四条工程质量

1.乙方需严格按照施工图纸和技术要求施工，确保工程质量符合相关标准。

2.乙方在施工中若发现材料、设备有问题，应及时向甲方反映，由甲方负责采购或更换。

3.乙方在施工中应做好安全防护措施，确保施工期间不对周边环境和人员造成不良影响。

第五条工程价款及支付方式

1.工程价款：人民币XX元（大写：XX元整）

2.支付方式：合同签订后，甲方支付工程价款的XX%作为预付款；工程竣工并经甲方验收合格后，甲方支付剩余的XX%。

3.乙方在收款时应向甲方提供合法有效的发票。

第六条违约责任

1.甲