围墙砌筑协议书7篇.docxVIP

围墙砌筑协议书7篇

篇1

甲方（发包方）：_________

乙方（承包方）：_________

根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律、法规规定，结合工程实际情况，就乙方承包甲方围墙砌筑工程事宜，经甲乙双方协商一致，特签订本协议，以明确双方权利义务，确保工程顺利进行。

一、工程概况

1.工程名称：_________

2.工程地点：_________

3.工程范围：包括围墙基础开挖、回填，围墙砌体施工，墙面抹灰等。

二、合同工期

1.乙方应在签订合同后尽快安排人员进场施工，确保在甲方要求的工期内完成施工任务。

2.工期延误：如因乙方原因延误工期，每延误一天，乙方需向甲方支付违约金_________元。

三、合同价款及支付方式

1.合同价款：本工程采用包工包料方式，工程总价款为_________元。该价款已包含完成本工程所需的人工、材料、机械等所有费用。

2.支付方式：甲方在签订合同后支付乙方工程总价的_________%作为预付款。工程竣工验收合格后，甲方支付乙方剩余款项。

四、工程质量及验收标准

1.乙方需按照甲方提供的施工图纸和现场实际情况进行围墙砌筑施工。

2.工程质量应达到甲方要求的合格标准。具体验收标准如下：_________。

3.验收不合格的，乙方需无条件进行整改，直至验收合格。

五、双方权利义务

1.甲方需为乙方提供施工所需的图纸和技术支持。甲方有权对乙方的施工进行监督，确保工程质量符合标准要求。

2.乙方需确保施工现场的安全和文明施工，遵守甲方的施工规范和要求。乙方需按时向甲方提交施工进度报告和验收申请。

3.乙方需保证所使用的材料符合工程设计要求，严禁使用劣质或假冒材料。如发现材料问题，乙方需无条件进行更换。

4.甲方需按时支付乙方的合同价款，确保乙方能够按时支付工人工资和材料款。如因甲方原因导致工程停工或延期支付款项，甲方需承担相应的违约责任。

5.乙方需积极配合甲方的其他施工单位，确保施工进度和质量的协调一致。如因乙方原因导致其他施工单位无法正常工作，乙方需承担相应的赔偿责任。

6.乙方需确保施工场地的整洁和卫生，及时清理施工垃圾和废弃物。如因乙方原因导致施工场地脏乱差，乙方需承担相应的清洁费用。

7.甲方需尊重乙方的劳动成果和知识产权，不得擅自修改或复制乙方的施工图纸和技术资料。如甲方违反此规定，需承担相应的法律责任。

8.乙方需严格遵守国家的法律法规和甲方的规章制度，不得从事违法违规行为。如乙方违反此规定，需承担相应的法律责任和违约金。

9.甲方有权对乙方的施工质量和进度进行定期检查，如发现质量问题或进度滞后，甲方有权要求乙方进行整改或加快进度。乙方需积极配合甲方的检查工作，并按时提交相关资料和数据。

10.如因不可抗力或意外事件导致工程停工或延误工期，乙方需及时将相关情况通报给甲方，并共同协商解决方案。在协商过程中，双方应相互理解和支持对方的合理要求。

11.双方应共同遵守必威体育官网网址义务，不得擅自泄露对方的商业机密和技术信息。如一方违反此规定，需承担相应的法律责任和违约金。

12.双方应积极配合相关部门进行安全检查和验收工作，确保工程质量符合标准要求。同时，双方应共同做好工程的维护和保养工作，确保围墙的长期使用效果。

13.在合同履行过程中如发生争议或纠纷，双方应首先通过友好协商解决。协商不成的，任何一方可以向甲方所在地的人民法院提起诉讼解决争议或纠纷。在诉讼过程中产生的诉讼费用和其他合理费用由败诉方承担。

篇2

甲方：XXX（以下简称甲方）

乙方：XXX（以下简称乙方）

根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就乙方承接甲方围墙砌筑工程（以下简称“工程”）有关事宜，达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：XXX围墙砌筑工程

2.工程地点：XXX

3.承包范围：围墙砌筑，具体以甲方提供的图纸为准。

4.承包方式：包工包料。乙方负责围墙砌筑所需的全部材料及施工设备，并自行完成施工。

5.工期：自协议签订之日起XX天内完成全部工程。

二、合同价款与支付方式

1.合同总价款：人民币XX元（大写：XXX）。此价格已包含围墙砌筑所需的全部材料费、人工费、机械费等。

2.支付方式：甲方在合同签订后支付合同总价款的XX%，即人民币XX元（大写：XXX）。剩余XX%的款项在乙方完工并通过甲方验收后一次性支付。

三、甲方责