矿山工程车承包合同2024年通用.docxVIP

矿山工程车承包合同2024年通用

本合同目录一览

1.合同订立与生效

1.1合同双方基本信息

1.2合同签订日期与地点

1.3合同生效条件与时间

2.承包范围与内容

2.1承包工程名称及地点

2.2承包工程规模及质量要求

2.3承包工程期限

3.承包方式与责任

3.1承包方式

3.2承包人责任

3.3发包人责任

4.工程进度与验收

4.1工程进度计划

4.2工程验收标准

4.3工程验收程序

5.工程费用与支付

5.1工程费用组成

5.2工程费用支付方式

5.3工程款结算

6.保险与风险

6.1保险范围

6.2保险费用及承担

6.3风险承担

7.专利与技术秘密

7.1专利及技术秘密保护

7.2专利及技术秘密使用

7.3违约责任

8.违约责任与争议解决

8.1违约责任承担

8.2争议解决方式

8.3争议解决程序

9.合同解除与终止

9.1合同解除条件

9.2合同终止条件

9.3合同解除或终止后的处理

10.合同履行与监督

10.1合同履行义务

10.2合同履行监督

10.3违约处理

11.合同附件与补充

11.1合同附件

11.2合同补充条款

12.合同生效与备案

12.1合同生效条件

12.2合同备案要求

13.其他约定事项

13.1合同变更

13.2合同解释

13.3合同终止

14.合同签署与生效日期

第一部分：合同如下：

1.合同订立与生效

1.1合同双方基本信息

1.1.1承包方：名称、法定代表人、住所、联系方式

1.1.2发包方：名称、法定代表人、住所、联系方式

1.2合同签订日期与地点

1.2.1合同签订日期：2024年X月X日

1.2.2合同签订地点：省市区路号

1.3合同生效条件与时间

1.3.1本合同自双方签字盖章之日起生效。

1.3.2合同生效前，双方应确保合同内容符合法律法规要求。

2.承包范围与内容

2.1承包工程名称及地点

2.1.1工程名称：矿山工程车承包项目

2.1.2工程地点：省市区矿区

2.2承包工程规模及质量要求

2.2.1工程规模：根据发包方提供的工程量清单确定。

2.2.2质量要求：符合国家相关质量标准及发包方要求。

2.3承包工程期限

2.3.1合同工期：自合同生效之日起X个月。

3.承包方式与责任

3.1承包方式

3.1.1本合同采用总价承包方式。

3.2承包人责任

3.2.1承包人应按照合同约定，按时、按质、按量完成工程。

3.2.2承包人负责提供施工所需材料、设备、技术等。

3.3发包人责任

3.3.1发包人负责提供施工图纸、技术资料、工程量清单等。

3.3.2发包人负责协调解决施工过程中与外部单位的纠纷。

4.工程进度与验收

4.1工程进度计划

4.1.1承包人应制定详细的工程进度计划，并报送发包方审核。

4.2工程验收标准

4.2.1工程验收标准应符合国家相关质量标准及发包方要求。

4.3工程验收程序

4.3.1工程完成后，承包人应组织验收，并向发包方提交验收报告。

4.3.2发包方应在收到验收报告后X日内组织验收。

5.工程费用与支付

5.1工程费用组成

5.1.1工程费用包括但不限于材料费、人工费、机械使用费、管理费等。

5.2工程费用支付方式

5.2.1发包方在工程进度达到约定节点后，按照合同约定支付工程款。

5.3工程款结算

5.3.1工程款结算应以工程量清单及实际完成工程量为准。

6.保险与风险

6.1保险范围

6.1.1承包人应办理工程意外伤害保险，保险金额不低于每人X万元。

6.2保险费用及承担

6.2.1保险费用由承包人承担。

6.3风险承担

6.3.1合同双方应合理分担风险，具体风险承担方式在合同附件中明确。

8.违约责任与争议解决

8.1违约责任承担

8.1.1若承包方未按合同约定完成工程或质量不达标，应承担违约责任，包括但不限于赔偿发包方损失、工期延误的违约金等。

8.1.2若发包方未按合同约定支付工程款，应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿承包方损失等。

8.2争议解决方式

8.2.1合同双方应友好协商解决合同履行过程中发生的争议。

8.2.2若协商不成，任何一方均有权将争议提交至合同签订地的人民法院诉讼解决。

8.3争议解决程序

8.3.1争议提交法院后，双方应积极配合法院审理，按照法定程序进行诉讼。

9.合同解除与终止

9.1合同解除条件

9.1.1发包方有权在承包方严重违约时解除合同。

9.1.2承包方有权在发包方严重违约或不可抗力导致合同无法履行时解除合同。

9.2合同终止条件

9.2.1工程按合同约定完成且经验