低碳生活植草砖施工合同.docx

低碳生活植草砖施工合同

合同目录

第一章总则

1.1合同双方

1.2合同签订地点和时间

1.3合同标的

1.4合同性质

1.5合同的生效、变更和解除

第二章施工范围和内容

2.1施工项目

2.2施工面积

2.3施工材料

2.4施工质量标准

第三章施工进度

3.1施工期限

3.2施工计划

3.3施工进度的调整

第四章施工费用

4.1合同价格

4.2价款支付方式

4.3价款调整

4.4施工费用的结算

第五章施工质量与保修

5.1施工质量要求

5.2质量检验

5.3保修期限和保修范围

5.4保修责任

第六章安全生产

6.1安全生产要求

6.2安全事故的处理

6.3安全生产责任的划分

第七章合同的履行

7.1合同双方的权利和义务

7.2合同的变更和解除

7.3违约责任

第八章争议解决

8.1争议的解决方式

8.2诉讼管辖

8.3仲裁

第九章合同的终止

9.1合同终止的条件

9.2合同终止后的处理

第十章必威体育官网网址条款

10.1必威体育官网网址内容

10.2必威体育官网网址期限

10.3违约责任

第十一章合同的转让

11.1合同转让的条件

11.2转让通知

11.3转让后的责任承担

第十二章法律适用和争议解决

12.1法律适用

12.2争议解决

第十三章其他条款

13.1合同的签订地

13.2合同的语言

13.3合同的附件

第十四章签约代表

14.1签约双方的授权代表

14.2签约代表的职责

14.3签约代表的更换

合同编号_________

第一章总则

1.1合同双方

1.2合同签订地点和时间

本合同于____年____月____日在____（地点）签订。

1.3合同标的

本合同标的为甲方委托乙方施工的低碳生活植草砖项目。

1.4合同性质

本合同为承包施工合同。

1.5合同的生效、变更和解除

本合同自双方签字盖章之日起生效，合同的变更和解除需经双方协商一致。

第二章施工范围和内容

2.1施工项目

乙方负责施工的低碳生活植草砖项目，包括铺设植草砖、施工场地平整等工作。

2.2施工面积

施工面积为____平方米。

2.3施工材料

乙方应按照甲方要求，使用符合国家标准的低碳生活植草砖及其它相关材料。

2.4施工质量标准

乙方应按照甲方提供的施工图纸和技术要求进行施工，确保施工质量符合国家标准。

第三章施工进度

3.1施工期限

本项目的施工期限为____个月。

3.2施工计划

乙方应根据项目规模和工程量，制定详细的施工计划，并报甲方审批。

3.3施工进度的调整

如因特殊情况需调整施工进度，乙方应提前向甲方提出申请，经甲方同意后方可调整。

第四章施工费用

4.1合同价格

本合同的施工价格为人民币（大写）：____元整（小写）：____元。

4.2价款支付方式

甲方按照乙方提交的进度报表和实际完成工程量，分期支付合同价款。

4.3价款调整

合同执行过程中，如遇材料价格变动、政策调整等因素，双方可协商调整合同价款。

4.4施工费用的结算

乙方完成施工后，按照甲方审定的工程量报表，进行费用结算。

第五章施工质量与保修

5.1施工质量要求

乙方应保证施工质量，确保工程达到设计要求和国家标准。

5.2质量检验

工程完成后，甲方有权对工程进行质量检验，乙方应予以配合。

5.3保修期限和保修范围

乙方对施工的低碳生活植草砖工程提供____年的保修期，保修范围包括但不限于材料和施工质量问题。

5.4保修责任

在保修期内，如工程出现质量问题，乙方应负责维修或更换，并承担相应费用。

第八章争议解决

8.1争议的解决方式

双方在履行合同过程中发生的任何争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。

8.2诉讼管辖

诉讼管辖法院为合同签订地人民法院。

8.3仲裁

双方也可以选择仲裁解决争议，仲裁委员会为____仲裁委员会。

第九章合同的终止

9.1合同终止的条件

（1）双方协商一致；

（2）合同履行完毕；

（3）不可抗力导致合同无法履行；

（4）一方明确表示不再履行合同；

（5）一方违反合同严重违约。

9.2合同终止后的处理

合同终止后，乙方应按照甲方的要求，完成工程的收尾工作，并清理施工现场。

第十章必威体育官网网址条款

10.1必威体育官网网址内容

双方在合同履行过程中获得的技术资料、商业信息等，均应予以必威体育官网网址。

10.2必威体育官网网址期限

必威体育官网网址期限为合同终止后____年。

10.3违约责任

泄露必威体育官网网址信息的一方应承担违约责任，赔偿对方因此造成的损失。

第十一章合同的转让

11.1合同转让的条件

未经对方同意，任何一方不得将合同权利和义务全部或部分转让给第三方。

11.2转让通知

如需转让合同权利和义务