公路建设施工合同范本5篇.docxVIP

公路建设施工合同范本5篇

篇1

发包方（简称甲方）：XXX，地址：XXX，电话：XXX，联系人：XXX。

承包方（简称乙方）：XXX，地址：XXX，电话：XXX，联系人：XXX。

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合本工程的具体情况，甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：XXX公路建设工程。

2.工程地点：位于XXX地区。

3.工程内容：包括路基、路面、桥梁、涵洞等建设内容。

4.工程规模：工程总里程为XX公里，预计总投资为XX万元。

二、合同工期

1.工程开工日期：XXXX年XX月XX日。

2.工程竣工日期：XXXX年XX月XX日。

3.合同工期：XX个月。

三、工程质量与验收

1.乙方必须按照工程设计要求和国家有关施工质量标准施工，确保工程质量达到优良标准。

2.乙方应在工程施工过程中定期进行质量自检，并接受甲方的质量检查和监督。

3.工程竣工后，乙方应向甲方提交工程竣工资料，包括工程验收申请、工程总结等。甲方在接到申请后，应组织相关部门进行工程验收。

4.工程质量验收标准和方法按照相关行业标准执行。

四、合同价款与支付

1.合同总价款为人民币XX万元整（大写：XX万元整）。该价款包括工程设计、施工、材料采购等费用。

2.甲方应在合同签订后XX个工作日内向乙方支付合同总价款的XX%作为预付款。预付款在乙方完成工程设计并经甲方确认后，可抵扣相应的设计费用。

3.乙方在完成工程施工并经验收合格后，甲方应向乙方支付合同总价款的剩余款项。具体支付时间和方式按照合同约定执行。

4.如因设计变更等原因导致工程量增加或减少，合同价款可相应调整。具体调整方法由双方协商确定。

五、违约责任与赔偿

1.甲方如未按照合同约定支付款项或未履行其他合同义务，应承担相应的违约责任。乙方有权要求甲方支付违约金并赔偿因此造成的损失。

2.乙方如未按照合同约定完成施工任务或施工质量达不到合同要求，应承担相应的违约责任。甲方有权要求乙方支付违约金并赔偿因此造成的损失。

3.双方应本着友好协商的原则解决违约问题。如协商不成，可依法向有管辖权的人民法院提起诉讼。

六、争议解决与管辖法院

1.双方在履行合同过程中如发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

2.本合同的管辖法院为合同签订地的人民法院。如双方另有约定管辖法院，则按照双方约定执行。

3.在争议解决期间，双方应继续履行合同中不涉及争议的其他部分。

七、合同生效与终止

1.本合同自双方签字盖章之日起生效。合同生效后，双方应认真履行各自的义务。

2.本合同在双方完成合同约定的工作内容并支付完毕合同价款后终止。如因不可抗力导致合同无法继续履行的，双方可协商解除合同。

3.合同终止后，双方应友好协商解决与合同终止相关的事宜。如协商不成，可依法向有管辖权的人民法院提起诉讼。

八、其他约定事项

1.双方应本着诚实信用的原则履行本合同。任何一方不得擅自变更或解除本合同。如需变更或解除本合同，应经双方协商一致并签订书面协议。

2.本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议进行约定。补充协议与本合同具有同等法律效力。

3.本合同一式两份，甲乙双方各执一份。本合同及补充协议具有同等法律效力。

篇2

发包方（甲方）：佰士特（福建）家具有限公司

承包方（乙方）：福建永富建设集团有限公司

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合本工程的具体情况，甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：佰士特（福建）家具有限公司年产30万套实木家具生产线建设项目-联营路延伸段道路工程。

2.工程地点：位于佰士特（福建）家具有限公司内。

3.工程内容：联营路延伸段道路工程，包括路基、路面、排水、交通设施等建设内容。

4.工程规模：道路长度为XX米，宽度为XX米，总面积为XX平方米。

二、承包范围及方式

1.承包范围：乙方负责联营路延伸段道路工程的建设，包括路基、路面、排水、交通设施等建设内容的施工。

2.承包方式：采用包工包料的方式，由乙方负责材料采购、加工、运输及施工等全部工作。

三、合同工期

1.开工日期：XXXX年XX月XX日。

2.竣工日期：XXXX年XX月XX日。

3.