商业装潢装修工程施工合同范文8篇.docx

商业装潢装修工程施工合同范文8篇

篇1

甲方（发包方）：____________________

乙方（承包方）：____________________

根据《中华人民共和国合同法》以及其他有关法律、法规的规定，结合本装修工程的具体情况，经甲、乙双方友好协商，公平、公正地确立本合同条款如下，以明确双方的权利和义务，共同遵守执行。

一、工程概况

1.工程名称：商业装潢装修工程。

2.工程地点：____________________。

3.工程内容：室内装饰装潢施工及部分水、电安装项目。具体包括：室内设计装修部分包含但不限于墙面、地面、吊顶、隔断、灯具等；电气部分包含但不限于照明、插座等；给排水部分包含但不限于给排水管道安装等。详细施工内容参见施工图纸及双方约定。

二、工期约定

篇2

发包方（甲方）：

承包方（乙方）：

工程项目：根据《中华人民共和国合同法》，甲、乙双方经友好洽谈和协商，甲方决定委托乙方进行居室装潢。为保证工程顺利进行，特签订本合同，以便共同遵守。

一、工程概况

1.甲方委托乙方承担以下工程：。

2.工程地址：。

3.居室结构：。

4.工程内容：。

5.工程开工日期：年月日，工程竣工日期：年月日。

二、工程价款

工程价款为（大写）。元（小写）元。甲方将于签订合同后，开工前，分三期向乙方支付。具体为：第一期，支付工程总造价的%；第二期，支付工程总造价的%；第三期，支付工程总造价的%。

三、质量要求

1.乙方必须按设计图施工（安装）。

2.工程质量应达到建设方的要求。

3.工程质量保质期为一年。在保质期内，因施工原因造成的质量问题，乙方应无偿维修。

四、双方责任

1.甲方责任：

（1）甲方应将房屋外门钥匙在开工前提供给乙方，并说明房屋结构、连接方式和装修要求。

（2）甲方应协助乙方办理施工所涉及的各种申请、批件等手续。

（3）甲方应在签订合同后，开工前支付工程款项。

2.乙方责任：

（1）乙方应按时开工，按时完成施工任务。

（2）乙方应严格按照设计图施工，确保工程质量达到建设方的要求。

（3）乙方应做好施工记录，确保施工符合设计要求和合同约定。

（4）乙方应在施工期间采取措施保护甲方房屋内的家具、电器等财产，如造成损失，应承担赔偿责任。

（5）乙方应在施工期间遵守甲方的规章制度，不得在甲方房屋内吸烟、乱扔垃圾等。

（6）乙方应在施工完毕后将房屋内卫生打扫干净，确保房屋整洁。

五、违约责任

1.甲方若不按合同约定支付工程款项，每逾期一天，应向乙方支付工程总造价的%作为违约金。

2.乙方若不能按时完成施工任务，每逾期一天，应向甲方支付工程总造价的%作为违约金。

3.若因乙方施工质量问题导致甲方房屋出现质量问题，乙方应承担赔偿责任。

4.若因甲方原因致使工程无法继续进行，甲方应承担相应的违约责任。

5.双方其他违约行为，应根据《中华人民共和国合同法》的规定承担相应的违约责任。

六、争议解决方式

1.双方应通过友好协商解决争议。协商不成的，可通过仲裁或诉讼解决。仲裁机构为仲裁委员会，诉讼法院为人民法院。在仲裁或诉讼过程中，双方应遵守仲裁或诉讼程序规则，积极配合仲裁或诉讼的进行。仲裁裁决或诉讼判决具有法律效力后，双方应认真履行裁决或判决内容。如有违反裁决或判决的行为，应承担相应的法律责任。同时，双方应尊重对方的合法权益，不得采取任何不正当手段干扰仲裁或诉讼的进行或执行裁决或判决结果。

篇3

甲方（发包方）：__________________

乙方（承包方）：__________________

根据《中华人民共和国合同法》以及其他有关法律法规规定的原则，结合本工程的具体情况，甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上达成如下协议，共同遵守。

一、工程概况

1.工程名称：__________________商业装潢装修工程

2.工程地点：__________________

3.工程范围：室内设计、施工及后期维护等

4.工程内容：室内装修装饰工程，包括但不限于墙面涂料、地面铺设、吊顶安装、照明电器、给排水等附属设施的装潢等。

二、工期要求

工程开工日期：_______年____月____日

工程竣工日期：_______年____月____日

如遇不可抗力因素导致无法按时完成，双方协商解决。

三、合同价款及支付