建筑工程劳务分包合同(门窗部分)5篇.docxVIP

建筑工程劳务分包合同(门窗部分)5篇

篇1

门窗部分

发包人（全称）：_________

承包人（全称）：_________

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合本工程实际情况，就本工程门窗部分的劳务分包给承包人施工，经双方协商一致，签订本合同，以便共同遵守。

一、工程概况

1.工程名称：_________

2.工程地点：_________

3.工程内容：门窗部分的劳务分包施工，具体以设计图纸及业主的要求为准。

二、承包方式及内容

1.承包方式：根据本工程的实际情况，采用包工包料的方式承包。承包人需自行承担施工所需的人工费、材料费及施工机械费用等。

2.承包内容：门窗部分的劳务分包施工，包括门窗的制作、安装、调试及维修等全部工作。

三、合同工期

1.承包人须在合同签订后尽快组织人员进场施工，确保工程按时完成。

2.合同工期为XX天，自承包人进场施工之日起计算。承包人应合理安排施工进度，确保工程按时完成。如因承包人原因造成工期延误，承包人应承担相应的违约责任。

四、质量及技术要求

1.承包人需按照设计图纸及业主的要求进行门窗部分的劳务分包施工，确保施工质量符合相关标准。

2.门窗部分的劳务分包施工应满足以下条件：门窗安装牢固、水平垂直、无变形、无损坏；门窗开启灵活、顺畅；门窗玻璃平整、无破损。如有不符合上述要求的情况，承包人应及时进行整改并承担相应的费用。

五、材料及设备管理

1.承包人应自行承担施工所需的所有材料费用。材料进场前，需经发包人验收合格后方可进场。如材料不符合要求，发包人有权拒绝接收。

2.承包人应妥善保管施工所需的所有设备，确保设备完好并可用于施工。如设备损坏或丢失，承包人应承担相应的损失。

六、安全施工及文明施工要求

1.承包人应严格遵守安全施工规范，确保施工过程中人员和设备的安全。如因承包人原因造成安全事故，承包人应承担相应的法律责任。

2.承包人应按规定进行文明施工，确保施工现场整洁有序。如因承包人原因造成施工现场混乱或污染，承包人应承担相应的违约责任。

七、合同价款及支付方式

1.合同价款为人民币XX元整（￥XX），具体金额以实际结算为准。结算时，承包人需提供完整的结算资料，包括工程量清单、材料清单及施工记录等。发包人审核无误后，按合同约定进行支付。

2.支付方式：采用银行转账方式支付。发包人在收到结算资料并审核无误后，将合同价款支付至承包人的指定账户。具体支付时间以发包人的付款凭证为准。

八、违约责任及赔偿标准

1.如因发包人原因造成工程延误或无法完成，发包人应承担相应的违约责任并赔偿承包人的实际损失。实际损失包括但不限于人员工资、材料损失及施工机械费用等。具体赔偿标准以双方协商为准。如协商不成，可依法向有关仲裁机构申请仲裁或向人民法院提起诉讼。仲裁或诉讼期间，双方应继续履行合同义务。若合同无法继续履行或无法协商一致，可依法解除合同并承担相应的违约责任和损失赔偿责任。

2.如因承包人原因造成工程延误或无法完成，承包人应承担相应的违约责任并赔偿发包人的实际损失。具体赔偿标准以双方协商为准。如协商不成，可依法向有关仲裁机构申请仲裁或向人民法院提起诉讼。仲裁或诉讼期间，双方应继续履行合同义务。若合同无法继续履行或无法协商一致，可依法解除合同并承担相应的违约责任和损失赔偿责任。

篇2

甲方：XXXXXX建筑公司

乙方：XXXXXX门窗公司

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，为明确双方在建筑工程劳务分包过程中的权利和义务，经双方友好协商，达成如下合同协议：

一、工程概况

1.工程名称：XXXXXX门窗安装工程

2.工程地点：XXXXXX

3.承包范围：本次合同包含的门窗安装工程，具体以甲方提供的施工图纸为准。

4.承包方式：乙方采取包工包料的方式，即乙方负责提供所有门窗材料并完成安装。

二、合同工期

1.开工日期：XXXX年XX月XX日

2.竣工日期：XXXX年XX月XX日

3.合同工期：XX天

三、质量标准

1.乙方应严格按照国家相关门窗安装标准进行施工，确保工程质量符合甲方要求。

2.乙方应提供所有门窗材料的质量证明文件，确保材料质量可靠。

3.在施工过程中，如发现质量问题，乙方应及时通知甲方，并积极配合甲方进行处理。

四、合同价款及支付方式

1.合同总价款：人民币XXXX元（大写：XXXX元整）。

2.支付方式：甲方在合同签订后支付合同