2024全国装饰装修工程施工合同.docxVIP

?合同编号：__________

第一条工程内容

1.1工程名称：____________________

1.2工程地点：____________________

1.3工程规模：____________________

1.4工程预算：____________________

第二条乙方的义务

2.1乙方应按照甲方的要求，完成工程的施工。

2.2乙方应保证施工质量，确保工程安全。

2.3乙方应按照约定的工期完成施工。

第三条甲方的义务

3.1甲方应按照约定向乙方支付工程款。

3.2甲方应提供施工所需的场地、水源、电源等。

3.3甲方应协助乙方解决施工过程中的问题。

第四条工程款支付

4.1双方约定工程款为人民币（大写）：________元整（小写）：________元。

4.2甲方按照工程进度分阶段向乙方支付工程款。

4.3甲方支付工程款时，乙方应提供相应的发票。

第五条工期

5.1双方约定工程工期为____个月。

5.2乙方如因特殊情况不能按期完成工程，应提前通知甲方，并协商延期。

第六条违约责任

6.1乙方如未按照约定完成工程，甲方有权要求乙方支付违约金。

6.2甲方如未按照约定支付工程款，乙方有权要求甲方支付违约金。

第七条争议解决

双方因履行本合同发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。

第八条其他

8.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。

8.2本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。

甲方（盖章）：____________________

乙方（盖章）：____________________

签订日期：____________________

注意事项及解决办法：

1.工程质量问题：在施工过程中，如果发现工程质量不符合约定，甲方有权要求乙方进行返工或赔偿。具体的解决办法是，甲方应及时通知乙方，乙方应在接到通知后及时进行处理。

2.工期延误：如果乙方因特殊情况不能按期完成工程，应提前通知甲方，并协商延期。如果乙方未按约定工期完成工程，甲方有权要求乙方支付违约金。

3.工程款支付：甲方应按照工程进度分阶段向乙方支付工程款。如果甲方未按照约定支付工程款，乙方有权要求甲方支付违约金。

4.争议解决：双方因履行本合同发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。

法律名词及名词解释：

1.甲方：指承担工程的一方，负责提供施工所需的场地、水源、电源等，并按照约定向乙方支付工程款。

2.乙方：指承担施工的一方，负责按照甲方的要求完成工程的施工，并保证施工质量和工程安全。

3.装饰装修工程：指对建筑物进行内部和外部装饰、装修的活动，包括墙面、地面、天花板的装修，以及家具、设施的安装等。

4.工程进度：指工程按照预定计划进行施工的进程，包括工程各个阶段的完成情况。

5.工程款：指甲方按照工程进度分阶段支付给乙方的费用，用于支付乙方的施工费用。

6.违约金：指一方未履行合同约定的义务，应向另一方支付的赔偿金。

7.争议解决：指当双方因履行合同发生争议时，通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式解决争议的过程。

应用场合：

1.适用于全国范围内的各类建筑物的装饰装修工程施工。

2.适用于装饰装修公司或施工队伍与房屋所有权人、开发商或委托方之间的工程施工合同。

3.适用于商业空间、住宅、办公室等不同类型的装饰装修工程。

补充条款：

1.环境保护：双方应遵守国家和地方有关环境保护的法律、法规，确保施工过程中对环境的影响降至最低。

2.知识产权：乙方应保证施工过程中使用的材料、设计等不侵犯他人的知识产权。

3.必威体育官网网址条款：双方应对合同内容和双方的商业秘密予以必威体育官网网址，未经对方同意不得泄露给第三方。

4.保险责任：乙方应购买并维持必要的施工保险，以保障施工过程中的人员安全和财产损失。

5.不可抗力：因不可抗力导致工程无法正常进行，双方应协商解决，并根据情况调整工期和工程款支付。

附件列表：

1.工程设计方案及图纸

2.材料明细表和技术规格书

3.施工进度计划表

4.工程预算明细表

5.付款凭证和收据副本

6.施工许可和相关批准文件

7.环保审批文件

8.保险单据

9.工程验收标准和程序说明

10.争议解决机构的授权书或仲裁协议