2024合法的建筑工程工程合同.docxVIP

?合同编号：__________

鉴于甲方为工程项目的业主，具备项目建设的相关权利和能力；乙方为具备相应资质和能力的施工单位，愿意承担该工程项目的施工任务。为了明确双方的权利和义务，确保工程项目的顺利进行，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规的规定，双方本着平等、自愿、公平、诚信的原则，就甲乙双方在工程项目中的权利和义务达成如下协议：

一、工程概况

1.1工程名称：________________

1.2工程地点：________________

1.3工程规模：________________

1.4工程内容：________________

1.5工程质量标准：________________

1.6工程总价：________________

二、合同工期

2.1工期自双方签订合同之日起至工程竣工交付之日止。

2.2乙方应按照约定的工期完成工程。若因乙方原因导致工程延期，乙方应按照逾期交付工程的天数向甲方支付违约金，违约金计算方式为：工程总价的0.5%。

三、质量及验收

3.1乙方应按照约定的工程质量标准进行施工，确保工程质量符合相关法律法规及行业标准。

3.2工程竣工后，乙方应按照甲方的要求进行验收。若验收不合格，乙方应在验收不合格之日起一个月内无偿整改至合格。

3.3工程验收合格后，乙方应向甲方提供完整的工程技术资料和验收资料。

四、合同价款及支付

4.1工程总价款为人民币（大写）：__________元整（小写）：________________元。

4.2甲方按照工程进度分阶段向乙方支付合同价款。具体支付方式如下：

（1）双方签订合同后五个工作日内，甲方支付乙方工程总价款的30%；

（2）工程进度达到50%时，甲方支付乙方工程总价款的30%；

（3）工程进度达到100%时，甲方支付乙方工程总价款的20%。

4.3乙方开具符合国家法规的发票，甲方按照约定时间支付合同价款。

五、违约责任

5.1乙方未按照约定工期完成工程的，应向甲方支付违约金，具体违约金计算方式见本合同第二条约定的违约金计算方式。

5.2甲方未按照约定时间支付合同价款的，应向乙方支付滞纳金，滞纳金计算方式为：逾期支付金额的0.5%。

六、争议解决

6.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。

七、其他约定

7.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

7.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程竣工交付之日止。

甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________

代表（签名）：__________代表（签名）：__________

签订日期：__________签订日期：__________

注意事项及解决办法：

1.注意审查合同主体资格：在签订合应确认甲乙双方的主体资格是否符合法律法规的要求，确保双方具有签订和履行合同的能力。解决办法：可通过查询对方的营业执照、资质证书等文件，核实对方的主体资格。

2.明确工程范围和质量标准：双方应详细约定工程范围和质量标准，以免在履行过程中产生分歧。解决办法：在合同中详细描述工程范围和质量标准，可附上相关图纸、技术文件等。

3.注意合同工期：双方应明确约定合同工期，并约定工期延误的违约责任。解决办法：在合同中明确约定工期，并规定工期延误的违约金计算方式。

4.合同价款及支付：双方应明确约定合同价款的支付方式和时间，确保工程进度和资金需求的匹配。解决办法：在合同中详细描述支付方式和时间，可附上支付计划表。

5.违约责任：双方应明确约定违约责任，以便在违约情况下追究对方的责任。解决办法：在合同中明确约定违约责任，包括违约金、滞纳金等。

6.争议解决：双方应约定争议解决的途径，以防止在履行过程中产生纠纷。解决办法：在合同中约定争议解决方式，如友好协商、仲裁或诉讼等。

法律名词及名词解释：

1.甲方：指合同中的委托人，即工程项目的业主。

2.乙方：指合同中的受托人，即承担工程项目施工任务的施工单位。

3.工程竣工：指工程项目按照约定质量和标准完成，并通过验收的过程。

4.违约金：指一方未履行合同约定的义务，应向对方支付的赔偿金。

5.滞纳金：指一方未按约定时间支付合同价款，应向对方支付的逾期付款赔偿金。

6.仲裁：指合同双方约定将合同争议提交仲裁机构进行审理和裁决的一种争议解决方式。

7.诉讼：指合同双方约定将合同争议提交人民法院进行审理和判决的一种争议解决方式。

应用场合：

1.适用于各类建筑工程施工合同，如住宅、商业、工业等建筑项目的建设。

2.适用于工程项目的