大学宿舍楼工程施工总承包合同8篇.docx

大学宿舍楼工程施工总承包合同8篇

篇1

合同编号：XXXXXX

甲方（发包方）：XXXXXX大学

乙方（承包方）：XXXXXX建设集团有限公司

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的基础上，就甲方宿舍楼工程施工总承包事宜，达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：XXXXXX大学宿舍楼工程

2.工程地点：位于XXXXXX大学校园内

3.工程内容：宿舍楼土建、装饰、水电安装等施工总承包

4.工程规模：建筑面积约XXXXXX平方米，具体以实际测量为准

二、承包方式

1.本工程采用施工总承包方式，乙方负责工程的土建、装饰、水电安装等全部施工内容。

2.乙方需按照甲方提供的设计图纸及技术要求，完成工程的施工任务。

3.甲方有权对乙方承包范围内的部分工程进行指定分包，乙方应积极配合。

三、合同工期

1.本工程计划开工日期为XXXX年XX月XX日，具体以甲方书面通知为准。

2.合同工期为XX天，乙方应在合同工期内完成全部施工任务。

3.如遇下列情况，经甲方确认后，工期可相应顺延：

（1）因不可抗力导致停工；

（2）因甲方原因造成停工；

（3）因设计变更导致工程量增加；

（4）其他经甲方确认需要顺延工期的情况。

四、工程质量及验收标准

1.乙方应严格按照设计图纸和技术要求进行施工，确保工程质量符合相关标准。

2.甲方有权对工程质量进行监督检验，并提出整改意见。乙方应积极配合整改，确保工程质量符合要求。

3.工程验收时，乙方应向甲方提供完整的施工资料和验收文件。甲方将根据合同约定和相关标准对工程质量进行综合评价。

五、合同价款及支付方式

1.本工程合同价款为人民币XXXXXX元整（大写：XXXXXX元整）。具体金额以实际结算为准。

2.甲方将在合同签订后支付合同价款的XX%作为预付款。剩余款项将按照工程进度和合同约定进行支付。

3.乙方应在合同签订后向甲方提供完整的发票和收据等财务手续。甲方将按照合同约定和相关法律法规的规定进行结算和支付。

六、违约责任及赔偿标准

1.甲方和乙方应本着诚信原则履行合同义务。如一方违约，应承担相应的违约责任。

2.甲方逾期支付合同价款或拖欠工程款的，应按逾期支付或拖欠金额每日向乙方支付万分之五的违约金。同时，乙方有权要求甲方承担相应的利息损失和追债费用。

3.乙方逾期交付工程的，应按逾期交付金额每日向甲方支付万分之五的违约金。同时，甲方有权要求乙方承担相应的损失和追债费用。

4.因一方违约导致合同无法继续履行的，违约方应承担相应的违约责任和赔偿责任。

5.其他违约情况将按照合同约定和相关法律法规的规定进行处理。

七、争议解决及管辖法院

1.本合同的解释、履行和争议解决均适用中华人民共和国法律。甲、乙双方因本合同发生争议时，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

2.争议解决期间，除涉及争议的部分外，其他合同条款应继续履行。

3.双方同意将争议解决提交给有管辖权的人民法院进行审理。在争议解决过程中，双方应遵守相关法院的规定和程序。

4.争议解决完毕后，双方应继续履行本合同的其他条款。如无法继续履行的，应协商解决并签订补充协议或解除合同。

篇2

发包方（甲方）：[学校名称]

承包方（乙方）：[施工单位名称]

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就本大学宿舍楼工程施工总承包事宜，达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：[工程名称]

2.工程地点：[工程地点]

3.工程内容：[工程内容]

4.工程造价：[工程造价]

二、承包范围及要求

1.承包范围：本工程的施工图纸范围内的所有项目。具体包括：[具体项目]

2.承包要求：乙方必须按照施工图纸、技术规范和甲方要求进行施工，确保工程质量符合规定标准。

三、工期及进度

1.工期：本工程计划于[开工日期]开工，于[竣工日期]竣工。如因甲方原因或不可抗力因素导致工期延误，乙方有权要求甲方支付相应的工期延误费用。

2.进度：乙方应制定详细的施工进度计划，并报甲方批准。乙方必须按照批准的进度计划施工，确保施工进度符合计划要求。

四、质量与验收

1.工程质量必须符合国家相关标准和规范