标准建设施工合同样书7篇.docxVIP

标准建设施工合同样书7篇

篇1

合同编号：[合同编号]

发包方（甲方）：[发包方名称]

承包方（乙方）：[承包方名称]

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合工程实际情况，就工程施工承包给乙方的有关事宜，经协商一致，签订本合同，以资共同遵守。

第一条工程概况

1.工程名称：[工程名称]

2.工程地点：[工程地点]

3.工程承包方式：[工程承包方式]

4.工程范围和内容：[工程范围和内容]

第二条合同工期

1.本合同签订后，乙方应尽快组织人员进场施工，合理组织安排施工生产，确保工期目标的实现。

2.如遇下列情况，经甲方同意，可顺延工期：

（1）因自然灾害等不可抗拒因素而影响施工；

（2）因甲方原因影响开工；

（3）因设计变更或工程量增加而影响施工。

第三条工程质量与验收

1.乙方必须严格按照设计文件、技术规范和操作规范进行施工，确保工程质量。

2.乙方应做好施工记录，整理好施工资料，确保工程质量可追溯。

3.甲方在接到乙方提交的验收申请后，应及时组织人员进行验收。验收时，乙方应提供完整的施工资料和验收报告。

4.工程质量应符合国家相关标准和规范的要求。如有质量问题，乙方应及时进行处理并承担相应的责任。

第四条合同价款与支付

1.本工程的合同价款为人民币[合同价款]元整。该价款为固定价款，不因市场价格波动而调整。

2.甲方应在合同签订后7个工作日内向乙方支付合同价款的50%作为预付款。剩余50%的款项应在验收合格后7个工作日内支付。

3.乙方在收到甲方支付的款项后，应开具相应的发票。

4.甲方应确保支付乙方的款项符合相关法律法规的规定，否则应承担相应的法律责任。

第五条违约责任与赔偿

1.甲方和乙方应本着诚信原则履行合同义务。如一方违约，应承担相应的违约责任。

2.因甲方原因造成乙方损失的，甲方应赔偿乙方的直接损失和间接损失。赔偿金额应根据乙方的实际损失确定。

3.因乙方原因造成甲方损失的，乙方应赔偿甲方的直接损失和间接损失。赔偿金额应根据甲方的实际损失确定。

第六条争议解决与管辖法院

1.如双方在本合同的履行过程中发生争议，应首先通过友好协商解决。协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

2.本合同的管辖法院为[管辖法院]人民法院。

第七条合同生效与终止

1.本合同自双方签字或盖章之日起生效。合同生效后因故不能履行的，应提前告知对方原因，并承担相应的违约责任。

2.本合同在双方完成施工内容、验收合格并结清款项后终止。合同终止后，双方应友好协商解决相关事宜。如协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

3.本合同未尽事宜可由双方协商补充，补充协议与本合同具有同等法律效力。协商不成的，按照相关法律法规的规定处理。

篇2

合同编号：[合同编号]

甲方（发包方）：[甲方名称]

乙方（承包方）：[乙方名称]

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方建设工程的施工作达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：[工程名称]

2.工程地点：[工程地点]

3.工程内容：[工程内容]

4.工程规模：[工程规模]

二、工期

1.开工日期：本工程计划于XXXX年XX月XX日开工。具体开工时间以甲方书面通知为准。

2.竣工日期：本工程计划于XXXX年XX月XX日竣工。具体竣工时间以甲方书面通知为准。

3.工期顺延：如遇下列情况，工期可顺延：

（1）因甲方原因造成停工的；

（2）因不可抗力因素导致无法正常施工的；

（3）因甲方设计变更导致工程量增加的。

三、质量与验收

1.工程质量：乙方应确保施工质量符合《建设工程质量管理条例》及相关法律法规的规定。

2.验收标准：本工程质量验收按照《建设工程质量评价标准》进行。具体验收标准以甲方书面通知为准。

3.验收程序：乙方应在工程竣工后向甲方提交验收申请，甲方应在收到申请后尽快组织验收。验收时，乙方应提供完整的验收资料。

4.验收结果：验收合格后，甲方应出具验收报告并签署验收意见。如验收不合格，甲方应提出整改意见，乙方应按要求进行整改并重新申请验收。

四、价款与支付

1.工程价款：本工程总造价为人民币[工程价款]元整（大写：[工程价款汉字大写]）。具体