2024年施工人工费用追加协议要点版.docx

2024年施工人工费用追加协议要点版A版

本合同目录一览

1.工程概况

1.1工程名称

1.2工程地点

1.3工程规模

1.4工程性质

2.合同主体

2.1甲方名称

2.2甲方地址

2.3乙方名称

2.4乙方地址

3.人工费用追加

3.1追加费用的原因

3.2追加费用的计算方式

3.3追加费用的支付时间

3.4追加费用的支付方式

4.工程进度与工期

4.1工程进度计划

4.2工期延误的责任

4.3工期提前的奖励

5.人工费用管理

5.1人工费用支付标准

5.2人工费用结算方式

5.3人工费用调整机制

6.合同的变更与解除

6.1合同变更的条件

6.2合同解除的条件

7.违约责任

7.1甲方违约责任

7.2乙方违约责任

8.争议解决

8.1争议解决方式

8.2争议解决地点

8.3争议解决时效

9.必威体育官网网址条款

9.1必威体育官网网址内容

9.2必威体育官网网址期限

9.3违约必威体育官网网址条款的后果

10.合同的生效与终止

10.1合同生效条件

10.2合同终止条件

11.其他条款

11.1不可抗力

11.2法律适用

11.3合同附件

12.签字盖章

12.1甲方签字盖章

12.2乙方签字盖章

13.合同日期

13.1签署日期

14.合同编号

14.1合同编号

第一部分：合同如下：

1.工程概况

1.2工程地点：甲方提供的本项目施工地点，具体位置详见《施工合同》附件一。

1.3工程规模：本项目的设计规模和施工规模，具体详见《施工合同》附件二。

1.4工程性质：根据《施工合同》所述，本项目属于性质。

2.合同主体

2.2甲方地址：甲方注册地址，具体详见《施工合同》附件三。

2.4乙方地址：乙方注册地址，具体详见《施工合同》附件四。

3.人工费用追加

3.3追加费用的支付时间：甲方应在收到乙方提交的《人工费用追加支付申请》后的（时间）内，将追加的人工费用支付给乙方。

3.4追加费用的支付方式：甲方应通过（支付方式，如银行转账、现金等）将追加的人工费用支付给乙方。

4.工程进度与工期

4.1工程进度计划：乙方应按照甲方要求，确保本项目按照附件六《工程进度计划》所列的进度进行施工。

4.2工期延误的责任：如乙方因自身原因导致本项目工期延误，乙方应按照《施工合同》的约定承担相应的违约责任。

4.3工期提前的奖励：如乙方提前完成本项目施工，甲方应按照附件七《工期提前奖励方案》的约定给予乙方奖励。

5.人工费用管理

5.1人工费用支付标准：乙方施工人员的人工费用支付标准，具体详见附件八《人工费用支付标准》。

5.2人工费用结算方式：乙方应按照《施工合同》的约定，每月（或每季度、每年）与甲方进行人工费用的结算。

5.3人工费用调整机制：如遇人工费用变动，双方应按照附件九《人工费用调整机制》的约定进行调整。

6.合同的变更与解除

6.1合同变更的条件：合同变更应由双方协商一致，并签订书面变更协议。

6.2合同解除的条件：合同解除应由双方协商一致，并签订书面解除协议。

7.违约责任

7.1甲方违约责任：如甲方未按照本合同的约定履行义务，甲方应承担违约责任，具体详见附件十《甲方违约责任》。

7.2乙方违约责任：如乙方未按照本合同的约定履行义务，乙方应承担违约责任，具体详见附件十一《乙方违约责任》。

8.争议解决

8.1争议解决方式：双方发生合同争议时，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权将争议提交至有管辖权的人民法院诉讼解决。

8.2争议解决地点：争议解决的地点应为本合同签订地人民法院。

8.3争议解决时效：双方应在争议发生之日起（时间）内解决争议，否则一方有权向法院提起诉讼。

9.必威体育官网网址条款

9.1必威体育官网网址内容：本合同签订过程中所涉及到的双方商业秘密、技术秘密以及其他双方认为需要必威体育官网网址的信息。

9.2必威体育官网网址期限：自本合同签订之日起至本合同终止或履行完毕之日止。

9.3违约必威体育官网网址条款的后果：如一方违反必威体育官网网址条款，泄露了必威体育官网网址信息，违约方应承担违约责任，赔偿另一方因此造成的损失。

10.合同的生效与终止

10.1合同生效条件：本合同自双方签字盖章之日起生效。

11.其他条款

11.1不可抗力：因不可抗力导致一方不能履行本合同的，该方应立即通知对方，并在合理时间内提供证明文件。

11.2法律适用：本合同的签订、效力、解释、履行及争议的解决均适用（国家）的法律。

11.3合同附件：本合同附件为本合同不可分割的一部分，与本合同具有同等法律效力。

12.签字盖章

12.1甲方签字盖章：本合同自甲方签字盖章之日起生效。

12.2乙方签字盖章：本合同自乙方签字盖章之日起生效。

13.合同日期

13.1签署日期：本合同自（年