2024【职工宿舍楼建设工程施工合同】企业破产职工宿舍楼.docxVIP

?合同编号：__________

甲方：__________

地址：__________

联系人：__________

联系电话：__________

乙方：__________

地址：__________

联系人：__________

联系电话：__________

一、工程内容

1.1工程名称：__________职工宿舍楼建设工程

1.2工程地点：__________

1.3工程规模：__________

1.4工程质量标准：__________

二、工程承包范围

2.1乙方承担本工程的施工任务，包括设计、材料采购、施工、验收等全过程。

2.2乙方应按照甲方的要求和国家相关法律法规，保证工程质量和安全。

三、合同价格

3.1本工程的合同总价为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。

3.2合同价款支付方式：__________

四、工期

4.1工程计划开工日期：__________

4.2工程计划竣工日期：__________

4.3乙方应按照约定的工期完成工程，如有延期，应承担相应的违约责任。

五、质量保修

5.1乙方对所施工的工程质量负责，并按照国家标准提供相应的质量保修服务。

5.2质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算，保修期限为__________年。

六、违约责任

6.1乙方如未按照约定工期完成工程，应按照__________的标准向甲方支付违约金。

6.2甲方如未按照约定支付合同价款，应按照__________的标准向乙方支付滞纳金。

七、争议解决

7.1对于本合同的解释或履行发生的任何争议，双方应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

八、其他

8.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，一式两份，甲乙双方各执一份。

8.2本合同未尽事宜，可由双方另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________

代表（签名）：__________代表（签名）：__________

签订日期：__________签订日期：__________

注意事项及解决办法：

1.合同的签订和履行应遵守国家的法律法规，双方应保证合同内容的合法性。如因违反法律法规导致合同无效，双方应承担相应的法律责任。

解决办法：双方应在合同签订前，详细了解相关法律法规，确保合同内容的合法性。如有疑问，可咨询专业法律人士。

2.合同中的词语定义和解释：

（1）“甲方”：指__________企业。

（2）“乙方”：指__________施工单位。

（3）“工程”：指本合同约定的职工宿舍楼建设工程。

（4）“合同价款”：指本合同约定的工程总价。

（5）“工期”：指工程计划开工日期至工程计划竣工日期之间的时间段。

解决办法：双方应在合同中明确定义和解释合同中使用的关键词语，确保双方对词语的理解一致。

3.合同的履行和变更：

双方应按照合同约定履行各自的权利和义务。如一方需变更合同内容，应提前书面通知对方，并经双方协商一致后进行变更。

解决办法：双方可通过书面协议的方式，明确变更内容和要求，经双方签字盖章确认后生效。

4.争议解决：

对于本合同的解释或履行发生的任何争议，双方应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

解决办法：双方可通过协商解决争议，如协商无果，可通过法律途径解决争议。

法律名词及名词解释：

1.合同：指双方或多方之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议。

2.破产企业：指因财务状况严重恶化，无法清偿到期债务，经法院宣告破产的企业。

3.职工宿舍楼：指为企业职工提供的住宿设施。

4.建设工程：指土木工程、建筑工程、市政工程等建设项目。

5.施工：指按照设计文件和施工标准，进行建筑物的建造、安装、维修等作业。

6.质量保修：指施工单位对施工工程提供的保修服务，确保工程质量在保修期内符合约定标准。

7.违约金：指一方未履行合同约定的义务，按照约定向对方支付的违约补偿。

8.滞纳金：指一方未按照约定时间支付合同价款，按照约定向对方支付的逾期利息。

应用场合：

1.适用于__________企业破产后的职工宿舍楼建设工程施工合同。

2.适用于施工单位为__________的企业与甲方签订的职工宿舍楼建设工程合同。

补充条款：

9.工程变更：

如因设计变更、工程量增减等原因导致合同价款发生变化的，双方应按照实际情况协商调整合同价款。

10.工程延期：

由于不可抗力或其他特殊情况导致工程无法按照约定工期完成的，乙方应提前书面通知