工程测绘工程合同示范文本.docVIP

合同编号：ＣＨＨＴ－２０12－088

测绘工程合同

委托方（甲方）：

淮北置业有限公司

合同编号：

2012-088

承揽方（乙方）：

淮北测绘有限公司

签订地点：

测绘公司

甲、乙双方根据《合同法》、《测绘法》和其他有关法律法规的规定，遵循公平和诚信的原则，经平等协商，现就甲方淮北项目土方平衡计算委托乙方测绘事宜签订本合同。

第一条测绘范围（包括测区地点、面积、测区地理位置等）

淮北项目土方平衡计算

测绘内容：

淮北静安观澜郡项目土方平衡计算：按照规划设计图及其要求计算地块范围内土方平衡。

执行技术标准

序号

标准名称

标准代号

标准等级

执行标准

１

全球定位系统测量规范

CJJ73-89

部标

?

２

城市测量规范

CJJ8-99

部标

?

３

１：５００１：１０００１：２０００地形图图式

GB/T7929-1995

国标

?

４

１：５００１：１０００１：２０００地形图要素分类与代码

GB/4804-93

国标

?

５

１：５００１：１０００１：２０００地形图数字化规范

GB/T17160-1997

国标

?

甲方未给乙方提供必要的工作条件而造成的停窝工时，甲方应付给以方停窝工费，停窝工费按合同约定的平均工日产值计算，同时工期顺延。

甲方未按期支付乙方工程费，应按延误天数和当时银行贷款利率，向乙方支付违约金。

对于乙方提供的图纸等资料以及属于乙方的测绘成果，甲方有义务必威体育官网网址，不得向第三方提供或用于本合同以外的项目，否则乙方有权对因此造成的损失追究责任。

第十二条乙方违约责任

1.乙方未能按本合同约定时间提交测绘成果时，每逾期一日，乙方应按每日合同总价2%的标准向甲方支付违约金，直至提交测绘成果之日止；逾期超过10日，甲方除有权解除合同外，乙方还应向甲方支付合同总价的50%作为违约金。

2.乙方提供的测绘成果质量不合格，乙方应在10日内负责无偿给予重测或采取补救措施，以达到质量标准要求；乙方逾期重测或采取补救措施，甲方除有权解除合同外，乙方还应向甲方支付合同总价的50%作为违约金。因测绘成果质量不符合合同约定的要求造成后果时，乙方应对因此造成的直接损失负赔偿责任，并承担相应的法律责任（由于甲方提供的图纸原因产生的责任由甲方自己负责）。

3.对于甲方提供的图纸和技术资料以及属于甲方的测绘成果，乙方有义务必威体育官网网址，不得向第三方转让，否则，甲方有权对因此造成的损失追究责任。

第十四条由于不可抗拒的因素，致使合同无法履行时，双方应按有关法律规定及时协商处理。

第十五条其他约定：

因天气原因，工期顺延。

第十六条本合同执行过程中的未尽事宜，双方应本着实事求是的友好协商的态度加以解决。双方协商一致的，签订补充协议。补充协议与本合同具有同等效力。

第十七条若本合同执行过程中双方发生纠纷，可由双方协商解决；协商不成时，双方均可向甲方所在地法院提起诉讼。

附则

１．本合同由双方法定代表人或委托代理人签字，加盖双方公章或合同专用章之日起生效。全部成果交接完毕和测绘工程费结算完成后，本合同终止。

２．本合同一式四份，甲、乙方各执两份。

委托方

单位地址：

承揽方

单位地址：淮北方圆测绘有限公司

邮政编码：

邮政编码：235000

电话：

电话：0561-3046046开户银行：

开户银行：工商银行淮北淮海路支行

银行账号：

银行账号：1305016109003351897

委托方单位名称（盖章）承揽方单位名称（盖章）

淮北测绘有限公司

法定代表人（签字）：法定代表人（签字）：

（或委托代理人）（或委托代理人）