2024建设工程施工扩大劳务分包合同.docxVIP

?合同编号：__________

鉴于：

2.分包商愿意接受承包商的委托，就主合同项下的分包内容与承包商签订本合同，并按合同约定完成施工任务；

3.双方为了明确双方的权利义务，经友好协商，特订立本合同，以便共同遵守。

第一条合同范围与工作内容

1.1本合同分包范围包括：__________（具体分包内容详见附件）。

1.2分包商应按照主合同和本合同的约定，完成分包范围内的施工任务，并保证施工质量符合主合同约定的标准。

第二条合同价格与支付

2.1本合同的分包价格为：__________元（大写：_______________________元整）。

2.2业主同意按照承包商与分包商的约定，向分包商支付分包价款。

2.3支付方式如下：

（1）业主向分包商支付分包价款的比例为：__________%；

（2）支付时间：按照双方约定的进度付款，具体付款时间及金额详见附件。

第三条工期

3.1分包商应按照主合同和本合同的约定，保证完成分包范围内的施工任务。

3.2施工工期为：__________（自开工之日起至竣工验收合格之日止）。

第四条质量与标准

4.1分包商应严格按照主合同和本合同的约定，保证分包范围内的施工质量。

4.2分包商应承担因分包质量问题造成的所有损失及费用。

第五条违约责任

5.1双方应严格履行本合同的约定，如一方违约，应承担违约责任，向守约方支付违约金，并赔偿给对方造成的损失。

5.2分包商如未按照约定完成施工任务，应按照逾期工程价款的__________%向业主支付逾期违约金。

第六条争议解决

6.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。

第七条其他约定

7.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至分包工程竣工验收合格之日止。

7.2本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。

甲方（业主）：______________________

乙方（分包商）：______________________

签订日期：______________________

注意事项及解决办法：

1.合同的履行：双方应严格按照合同约定的范围、质量、工期等要求履行合同义务，确保工程顺利进行。如一方违约，应承担违约责任，支付违约金，并赔偿给对方造成的损失。

解决办法：违约方应按照合同约定承担相应的违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。

2.合同的变更与解除：合同履行过程中，如因特殊情况需要变更或解除合同，应经双方协商一致，并签订书面变更或解除协议。

解决办法：双方通过友好协商，就合同变更或解除的事宜达成一致，并签订书面协议。

3.争议解决：双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。

解决办法：争议发生时，双方应及时沟通，寻求友好解决方案。如协商无果，可依法向人民法院提起诉讼。

4.合同的转让：未经对方同意，任何一方不得将合同的权利义务全部或部分转让给第三方。

解决办法：合同一方如欲转让合同权利义务，应事先征求对方的同意。如对方不同意，转让行为无效。

5.法律法规变化：合同履行过程中，如遇相关法律法规变化，影响合同的履行，双方应按变化后的法律法规执行。

解决办法：双方应及时关注法律法规的变化，按照变化后的法律法规调整合同的履行。

法律名词及名词解释：

1.甲方（业主）：指合同中承担发包人义务的一方，即工程项目的投资方或委托施工的一方。

2.乙方（分包商）：指合同中承担分包工程义务的一方，即接受承包商委托进行分包工程施工的一方。

3.丙方（承包商）：指与甲方签订主合同，承担主体工程施工的一方。

4.主合同：指甲方与承包商签订的《2024建设工程施工合同》。

5.分包工程：指承包商根据主合同约定，将其承担的工程施工内容的一部分分包给分包商施工的工程。

6.分包价款：指分包商按照合同约定完成分包工程后，应获得的支付款项。

7.违约金：指一方违反合同约定，应向守约方支付的赔偿金。

8.争议解决：指双方在履行合同过程中发生的争议，通过协商、调解、仲裁或诉讼等手段予以解决的过程。

9.合同转让：指合同一方将其合同权利义务全部或部分转让给第三方的行为。

10.法律法规变化：指合同履行过程中，相关法律法规发生变更或更新，对合同履行产生影响的现象。

应用场合：

1.适用于承包商将其承担的建设工程施工内容的一部分分包给分包商的情况。

2.适用于分包商接受承包商的委托，就分包工程与承包商签订合同，并按合同约定完成施工任务的情况。

补充条款：

1.工程变更：如因设计变更、工程量增减等原因导致合同内容发生变更，双方应签订书面变更协议，明