基本建设工程借款合同书范本7篇.docxVIP

基本建设工程借款合同书范本7篇

篇1

合同编号：XXXXXXXXXXXX

甲方（借款人）：XXXXXXXXXXXX

地址：XXXXXXXXXXXX

法定代表人：XXXXXXXXXXXX

联系方式：XXXXXXXXXXXX

借款人开户银行账号：XXXXXXXXXXXX

借款人账户名称：XXXXXXXXXXXX

借款人账号类型：一般账户/专用账户等（根据实际情况填写）

借款人账号所在地：开户银行所在地

乙方（贷款人）：XXXXXXXXXXXX

地址：XXXXXXXXXXXX

法定代表人：XXXXXXXXXXXX

联系方式：XXXXXXXXXXXX

贷款人账户名称及账号同上。后续变更按本合同要求进行。

贷款人开户银行账号所在省市县：XXXXXXXXXXXX。电话传真号码为XXX-XXXXXXX。邮编为XXXXXX。鉴于甲方为发展自身业务需要，向乙方申请借款，乙方同意按照本合同约定向甲方提供基本建设工程的贷款支持。现根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿的基础上，经友好协商，就本次借款事宜达成如下协议：

一、借款用途及金额

篇2

甲方（发包方）：________________

乙方（承包方）：________________

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方就甲方所委托的基本建设工程事宜达成如下协议，以兹信守。

一、工程概况

1.工程名称：________________

2.工程地点：________________

3.工程内容：________________

4.工程规模及标准：依据甲方提供的图纸及说明，按照乙方企业施工标准执行。

二、合同双方的责任与义务

1.甲方的责任与义务：

（1）甲方应按时提供工程所需的设计图纸、施工方案及其他必要的技术资料。

（2）甲方应确保施工现场的通电、通水、通路，并承担相关费用。

（3）甲方应及时支付工程进度款项，确保工程进度不受资金短缺的影响。

（4）甲方应负责协调与各相关单位的沟通与合作，为乙方创造良好的施工环境。

2.乙方的责任与义务：

（1）乙方应按照合同约定，保质保量完成工程建设任务。

（2）乙方应按时提交施工进度报告，确保工程进度符合甲方要求。

（3）乙方应严格遵守施工现场的安全生产规定，确保施工安全。

（4）乙方应积极与甲方沟通，对甲方提出的问题及时作出响应与处理。

三、工程期限

1.本工程自合同签订之日起计算工期，具体开工日期以甲方书面通知为准。

2.工程工期为____天，如遇不可抗力因素导致工期延误，双方可协商顺延。

四、工程价款及支付方式

1.工程总价：人民币____元整（￥____元）。具体金额以实际结算为准。

2.支付方式：甲方应按以下比例支付工程进度款项。

（1）合同签订后，甲方支付乙方工程总价的____%作为预付款。

（2）工程完成____%时，甲方支付乙方工程总价的____%。

（3）工程竣工验收合格后，甲方支付乙方剩余的工程款项。

五、工程质量与验收

1.乙方应按照国家标准及合同约定进行工程施工，确保工程质量。

2.工程竣工验收时，由双方依据合同约定及相关法律法规进行验收。

3.如工程存在质量问题，乙方应负责整改，直至验收合格。

六、违约责任

1.若甲方未按合同约定支付工程进度款项，乙方有权停工，工期顺延。

2.若乙方未按合同约定完成工程建设任务，应承担违约责任，并赔偿甲方相应损失。

3.若因一方违约导致合同无法继续履行，守约方有权解除合同，并要求违约方承担违约责任。

七、争议解决

1.合同履行过程中如发生争议，双方应首先协商解决；协商不成的，可向合同签订地人民法院提起诉讼。

2.本合同的解释权归合同签订地人民法院。

八、其他事项

1.本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

2.本合同自双方签字盖章之日起生效，具有法律效力。

3.未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

甲方（发包方）：________________（盖章）

法定代表人：________________（签字）

联系方式：________________

地址：________________

日期：____年__月__日

乙方（