2024年工程施工合同范例(4篇) .pdfVIP

2024年工程施工合同范例

发包方（以下简称甲方）_____

承包方（以下简称乙方）_____

根据《中华人民共和国经济合同法》，《中华人民共和国建筑

法》，《建筑工程质量管理条例》及其他有关法律、行政法规及____

省颁布的有关的建设工程质量标准、规范、规程、条例、规定，结合

本工程的具体情况，为了明确工程项目及双方责任，本着互相协作，

确保施工项目顺利完成的原则，经过协商签订本合同。

一、工程概况

1、工程名称：_____.

2、工程地点：_____.

二、工程承包范围

安全维护及整改。

三、合同工期

____天。

四、工程造价

工程造价为：____元整

第1页共13页

五、质量标准

1、质量标准：达到现行国家或专业的质量评定的合格标准。

2、使用标准、规范（包括但不限于以下内容）

（1）本工程的技术标准与规范应按照国家、部颁、地方的施工技

术（验收）规程和规范。

（2）本工程适用的地方标准、规程必须符合____省标准规程。

六、承包方式

按本合同第2条承包范围所列工作内容包工包料、包质量、包工

期、包安全大包干。

七、工程计价

1、本工程计算编制原则：按_____统一解释进行编制。

2、人工、材料价格的确定：人工工资按_____计取，材料价格按

照_____执行。

3、具体工程量以甲方签证单为准。

八、工期

有下列情况者，工期经核实签证后可顺延。

1、不可抗力因素引起的停工，不可抗力包括：国家政策调整、战

争、动乱、空中飞行物体坠落或者其他非甲乙方责任找出的爆炸、火

第2页共13页

灾，以及洪水、地震等自然灾害，工程所在地量小时降雨200mm或

200mm以上（以____市气象局报告为准），一次停水、停电8小时以

上。

2、因非乙方原因造成乙方关键工序延误的工期，工期可以按实际

情况顺延。

3、因乙方原因造成的工期延误，合同工期不能顺延，费用由乙方

承担。

4、因甲方原因造成的工程延误，合同工期顺延，费用由甲方承

担。

九、工程款的支付

1、工程完工后，甲方在10内向乙方支付工程预算价的80%.

2、在工程结算办理完毕后，甲方支付至结算总价的97%，工程保

修金留结算总价的3%，自工程验收之日起满一年后如无质量问题15天

内全额返还，保修金不计利息。

十、违约责任

1、违约方案本合同约定的形式承担违约责任，合同没有约定的，

案合同法及相关法规执行。

2、因违约方违约造成对方损失的，违约方承担违约责任后仍不足

以弥补对方损失的，还应承担赔偿责任。

第3页共13页

十一、安全生产和文明施工

认真执行国家及当地有关建筑施工安全生产条例和规定及建设单

位的有关管理要求，并做好安全管理工作，杜绝重大安全事故的发

生，同时做好社会综合治理工作。

十二、争议的解决

本合同在履行过程中发生的争议，双方当事人协商解决，也可由

当地建设行政主管部门调解，调解不成时，双方当事人同意由原告所

在地人民法院解决，但诉讼期间不得中断施工。

十三、其他

乙方应按国家有关规定及时支付民工工资，如乙方承建的该工程

项目在施工过程中出现拖欠民工工资等而被政府处理，甲方有权直接

从工程款中支付民工工资。本合同一式____份，甲乙双方各执____

份。双方签字盖章后生效。

甲方（公章）_____

乙方（公章）_____

____年____月____日

2024年工程施工合同范例（2）

甲方：（委托方）

地址：

联系人：

第4页共13页

电话：

传真：

乙方：（承