判决书水管工程施工合同7篇.docx

判决书水管工程施工合同7篇

篇1

甲方（发包方）：____________________

乙方（承包方）：____________________

根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方发包的水管工程施工项目达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：____________________水管工程。

2.工程地点：____________________。

3.工程内容：包括水管安装、测试及验收等。

二、合同工期

1.开工日期：自本合同签订之日起第___日开工。

2.竣工日期：自开工之日起___天内完成。如遇不可抗力因素导致工程无法按时完成，需经甲方确认后顺延工期。

三、工程价款及支付方式

1.工程总价款为人民币______元（大写：______元整）。该价款包括材料费、人工费、税金等所有费用。

2.支付方式：本合同签订后，甲方支付乙方工程款的___%作为预付款；工程竣工并经甲方验收合格后，支付剩余款项。

四、工程质量与验收

1.乙方应严格按照国家相关施工规范和要求进行施工，确保工程质量。

2.工程竣工后，乙方应通知甲方进行验收。甲方应在接到通知后的___日内组织验收。验收合格后，双方签署验收合格证书。

3.若甲方接到通知后未按时组织验收，则视为已默认验收合格。

五、工程保修

1.保修期限：工程验收合格之日起___年。

2.保修范围：因乙方施工质量原因导致的工程问题。

3.保修责任：保修期内，因乙方施工质量原因导致的工程问题，乙方应负责免费维修。

六、违约责任

1.甲方未按约定支付工程款的，应按未支付金额的___%向乙方支付违约金。

2.乙方未按约定工期完成工程的，应按工程总价的___%向甲方支付违约金。因不可抗力因素导致工程延期的，乙方应及时通知甲方，经甲方确认后，可顺延工期。

3.因乙方施工质量问题导致工程返工或修复的费用，由乙方承担。

4.保修期内，因乙方未履行保修责任导致甲方损失的，乙方应负责赔偿。

七、争议解决

本合同在履行过程中发生争议时，双方应首先协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。

八、其他约定事项

1.本合同自双方签字盖章之日起生效。

2.本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

3.未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

九、附则

篇2

甲方（发包方）：____________________

乙方（承包方）：____________________

根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方发包的水管工程施工项目达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：____________________。

2.工程地点：____________________。

3.工程内容：水管安装、维修及改造等施工工作。

二、工程期限

1.工程开工日期：自本合同签订之日起开始。

2.工程竣工日期：具体根据工程进展和天气等因素确定，但必须在双方约定的时间内完成。

三、工程造价及付款方式

1.工程总造价：人民币______元整（￥______元）。具体价格根据工程实际工作量及双方约定确定。

2.付款方式：甲方应按以下约定向乙方支付工程款：

（1）合同签订后，甲方支付乙方工程总造价的______%作为预付款；

（2）工程进展至一半时，甲方支付乙方工程总造价的______%；

（3）工程竣工并经甲方验收合格后，甲方支付乙方剩余的工程款。

四、工程质量及验收标准

1.乙方应按照国家和地方的相关技术标准、规范进行施工，确保工程质量达到约定的标准。

2.工程竣工后，乙方应通知甲方进行验收，并提供完整的竣工资料。

3.甲方应当在收到验收通知后的七日内组织验收，并出具验收报告。

4.若工程未达到约定的质量标准，乙方应负责返工并承担由此产生的费用。

五、工程安全及文明施工

1.乙方应严格遵守安全操作规程，采取必要的安全防护措施，确保施工现场的安全。

2.乙方应文明施工，保持施工现场整洁有序，防止对环境造成污染。

3.若因乙方原因造成安全事故或环境污染，乙方应承担相应的法律责任。

六、违约责任

1.甲方若未按约定支付工程款，应向