建设工程施工合同文本规定(施工合同范本)正规范本(通用版).pdfVIP

建设工程施工合同文本规定(施工合同范本)正规范本(通用版)--第1页

建设工程施工合同文本规定(施工合同范本)

1.引言

本文档为建设工程施工合同的文本规定，旨在明确双方在合同签

订过程中需要遵守的规定和责任。该文本适用于各类建设工程施工合

同的订立。

2.合同主体

本合同由承包人（简称“甲方”）和发包人（简称“乙方”）共

同订立并遵守。合同有效期为____年/月/日至____年/月/日。

3.工程范围和内容

1.甲方委托乙方承担建设工程的施工任务，具体工程范围和

内容详见附件一。

2.乙方应确保所提供的施工方案和工程技术符合国家标准和

相关规定，保证工程质量。

3.双方应共同制定施工进度计划，并按计划完成工程。

4.价格和支付方式

1.工程总造价为____万元，具体造价明细详见附件二。

建设工程施工合同文本规定(施工合同范本)正规范本(通用版)--第1页

建设工程施工合同文本规定(施工合同范本)正规范本(通用版)--第2页

2.乙方应将工程总造价的40%作为工程开工前预付款，双方

共同签署的合同生效后5日内支付。

3.工程进度达到一定要求后，乙方可申请支付工程的进度款，

进度款比例和支付条件详见附件三。

5.工期

1.工程总工期为____天/月/年，自合同生效之日起计算。

2.若乙方无正当理由延迟工期，甲方有权按照每延期一天扣

除工程总款的0.1%作为违约金。

6.质量保证

1.乙方应根据建设工程规范要求，按照合同约定采购材料和

设备，确保工程质量符合合同要求。

2.乙方应提供承诺书，保证工程质量在验收期内达到国家标

准和规定。

7.合同变更和解除

1.如需对合同进行变更，双方应书面协商，并签署补充协议。

变更协议应明确变更内容、变更费用和支付方式等。

建设工程施工合同文本规定(施工合同范本)正规范本(通用版)--第2页

建设工程施工合同文本规定(施工合同范本)正规范本(通用版)--第3页

2.若因不可抗力等原因导致工程无法继续进行，双方可以协

商解除合同，解除合同后，双方应按照协商结果处理未完成的工程和

费用问题。

8.违约责任

1.若甲方未按合同约定支付款项，应按照未支付金额的5%支

付违约金。

2.若乙方未按合同约定履行施工义务，应按照合同造价的10%

支付违约金。

9.其他约定

1.本合同未尽事宜由双方协商解决，可签署补充协议。

2.本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

10.合同争议解决

本合同履行过程中如发生争议，双方应友好协商解决。如协商不

成，可依法向相关仲裁机构申请仲裁，或向人民法院提起诉讼。

建设工程施工合同文本规定(施工合同范本)正规范本(通用版)--第3页

建设工程施工合同文本规定(施工合同范本)正规范本(通用版)--第4页

是建设工程施工合同文本规定的一部分，具体合同内容请根据实

际情况进行调整和补充。本文档仅作为参考，如需使用，请与律师或

相关专业人士核对并签署正式合同。

建设工程施工合同文本规定(施工合同范本)正规范本(通用版)--第4页