2024版工程脚手架专业分包合同指导文本.doc

2024版工程脚手架专业分包合同指导文本

本合同目录一览

1.工程概况

1.1项目名称

1.2项目地址

1.3工程规模

1.4分包范围

2.合同双方

2.1分包单位信息

2.2总包单位信息

2.3甲乙双方的授权代表

3.合同价款

3.1合同金额

3.2支付方式

3.3进度付款

3.4最终付款

3.5价款调整

4.工程期限

4.1工期要求

4.2延期规定

4.3提前完成奖励

5.质量标准

5.1施工质量要求

5.2质量验收标准

5.3质量保证措施

6.材料与设备

6.1材料供应

6.2设备供应

6.3材料质量要求

7.施工安全

7.1安全责任

7.2安全措施

7.3安全事故处理

8.知识产权保护

8.1知识产权归属

8.2保护措施

9.变更与解除

9.1合同变更条件

9.2合同解除条件

10.违约责任

10.1分包单位违约

10.2总包单位违约

11.争议解决

11.1协商解决

11.2调解解决

11.3仲裁解决

11.4法律途径

12.必威体育官网网址条款

12.1必威体育官网网址内容

12.2必威体育官网网址期限

12.3违约责任

13.合同的生效、变更与终止

13.1合同生效条件

13.2合同变更程序

13.3合同终止条件

14.其他条款

14.1不可抗力

14.2法律适用

14.3争议解决

14.4合同附件

第一部分：合同如下：

第一条工程概况

1.1项目名称：根据双方协商确定的项目名称。

1.2项目地址：项目具体地址，包括省、市、区（县）及详细地址。

1.3工程规模：工程的总建筑面积、建筑高度、层数等。

1.4分包范围：分包工程的范围和内容，包括但不限于脚手架的搭设、拆除、维修及保养等。

第二条合同双方

2.1分包单位信息：分包单位的名称、地址、法定代表人及联系方式。

2.2总包单位信息：总包单位的名称、地址、法定代表人及联系方式。

2.3甲乙双方的授权代表：授权代表的姓名、职务、联系方式等。

第三条合同价款

3.1合同金额：双方约定的分包工程总价款，币种为人民币。

3.2支付方式：双方约定的支付方式，如银行转账、现金等。

3.3进度付款：双方约定的工程进度付款方式和比例。

3.4最终付款：工程验收合格后，双方约定的最终付款方式和时间。

3.5价款调整：因市场价格波动、政策调整等原因导致合同价款变动的，双方按约定进行调整。

第四条工程期限

4.1工期要求：双方约定的分包工程竣工交付时间。

4.2延期规定：工程延期的情况下，双方约定的责任和处理方式。

4.3提前完成奖励：工程提前完成的情况下，双方约定的奖励方式。

第五条质量标准

5.1施工质量要求：分包工程应符合的国家标准和行业标准。

5.2质量验收标准：双方约定的分包工程质量验收标准。

5.3质量保证措施：分包单位应采取的质量保证措施，包括质量检查、验收及整改等。

第六条材料与设备

6.1材料供应：分包单位应负责供应的施工材料、设备及配件等。

6.2设备供应：总包单位应负责供应的施工设备及配件等。

6.3材料质量要求：分包单位应保证供应的材料质量，符合相关标准和规定。

第八条知识产权保护

8.1知识产权归属：双方明确分包工程中形成的知识产权归属问题。

8.2保护措施：双方应采取的知识产权保护措施，包括申请专利、著作权登记等。

第九条施工安全

9.1安全责任：分包单位应承担的施工安全责任，确保工程施工过程中的安全。

9.2安全措施：分包单位应制定的施工安全措施，包括安全防护、应急预案等。

9.3安全事故处理：发生安全事故时，分包单位应按约定及时报告并处理。

第十条变更与解除

10.1合同变更条件：双方约定的合同变更条件，如工程范围、工程量等发生变化。

10.2合同解除条件：双方约定的合同解除条件，如违约、不可抗力等。

第十一条违约责任

11.1分包单位违约：分包单位未履行合同义务或履行不符合约定的，应承担的违约责任。

11.2总包单位违约：总包单位未履行合同义务或履行不符合约定的，应承担的违约责任。

第十二条争议解决

12.1协商解决：双方应通过友好协商解决合同争议。

12.2调解解决：协商不成时，双方同意向约定的第三方调解机构申请调解。

12.3仲裁解决：调解不成时，双方同意向约定的仲裁委员会申请仲裁。

12.4法律途径：仲裁裁决不服或仲裁协议无效时，双方可通过法律途径解决争议。

第十三条必威体育官网网址条款

13.1必威体育官网网址内容：双方约定的需要必威体育官网网址的合同信息、商业秘密等。

13.2必威体育官网网址期限：双方约定的必威体育官网网址信息的保护期限。

13.3违约责任：违反必威体育官网网址条款的一方应承担的违约责任。

第十四条合同的生效、变更与终