建设工程施工的协议书2024年.docxVIP

建设工程施工的协议书2024年通用

合同编号：__________

一、工程概况

1.1工程名称：__________

1.2工程地点：__________

1.3工程规模：__________

1.4工程内容：__________

1.5工程质量标准：__________

1.6工程总价：__________

二、施工方的义务

2.1施工方应按照约定的工期完成施工任务。

2.2施工方应按照约定的质量标准进行施工。

2.3施工方应严格按照有关法律法规及安全操作规程进行施工，确保施工安全。

2.4施工方应承担因施工造成的第三人损害的责任。

2.5施工方应保证施工过程中对周围环境的保护，避免对周围环境造成污染。

三、业主的义务

3.1业主应按照约定向施工方支付工程价款。

3.2业主应提供施工所需的施工场地、施工用水、施工用电等基础设施。

3.3业主应协助施工方办理施工所需的相关手续。

3.4业主应按照约定的时间交付施工图纸及相关技术资料。

四、工程价款及支付

4.1工程总价款为：__________元（大写：_______________________元整）。

（1）合同签订后七个工作日内支付合同总价款的30%；

（2）工程进度达到50%时支付合同总价款的30%；

（3）工程验收合格后支付合同总价款的30%；

（4）剩余的10%作为质量保证金，保修期满后无息退还。

4.3支付方式：银行转账、支票或现金。

五、工程验收

5.1工程验收标准按照约定的质量标准执行。

5.2工程验收不合格的，施工方应按照业主的要求及时整改，并承担整改费用。

5.3工程验收合格的，业主应按照约定支付工程价款。

六、保修

6.1施工方对施工的工程承担保修责任。

6.2保修期限自工程验收合格之日起计算，保修期限为：__________年。

6.3保修范围包括但不限于：__________

七、违约责任

7.1施工方未按照约定的工期完成施工任务的，应按照逾期天数向业主支付违约金，违约金计算方式为：__________元/天。

7.2业主未按照约定的时间支付工程价款的，应按照逾期天数向施工方支付违约金，违约金计算方式为：__________元/天。

7.3的一方违反合同的，应承担相应的违约责任。

八、争议解决

8.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。

九、其他约定

9.1双方应遵守国家有关法律法规，不得擅自变更、解除合同。

9.2双方应共同维护工程项目的正常进行，互相配合，互相支持。

9.3合同自双方签字（或盖章）之日起生效，一式两份，甲乙双方各执一份。

甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________

代表（签名）：__________代表（签名）：__________

签订日期：__________签订日期：__________

附件：

1.施工图纸及相关技术资料

2.工程量清单

3.施工方案

4.施工组织设计

5.施工人员名单

一、附件列表：

1.施工图纸及相关技术资料

2.工程量清单

3.施工方案

4.施工组织设计

5.施工人员名单

6.工程进度报告

7.质量检验报告

8.安全评估报告

9.环保评估报告

10.工程保修手册

二、违约行为及认定：

1.施工方未按照约定的工期完成施工任务的，属于违约行为。

2.业主未按照约定的时间支付工程价款的，属于违约行为。

3.施工方未按照约定的质量标准进行施工的，属于违约行为。

4.施工方未按照约定的施工方案、组织设计进行施工的，属于违约行为。

5.施工方未按照约定的保修期限、保修范围承担保修责任的，属于违约行为。

6.任何一方违反国家有关法律法规，擅自变更、解除合同的，属于违约行为。

三、法律名词及解释：

1.甲方：指承担合同义务，有权获得合同利益的一方。

2.乙方：指承担合同义务，向甲方提供商品或服务的一方。

3.施工方：指承担建设工程施工任务的一方。

4.工程价款：指甲方按照约定向乙方支付的施工费用。

5.工期：指双方约定的完成施工任务的时间。

6.质量标准：指双方约定的工程质量要求。

7.保修：指施工方对施工的工程承担一定期限的免费维修责任。

8.违约金：指违约方按照约定向守约方支付的赔偿金。

四、执行中遇到的问题及解决办法：

1.施工进度延误：

解决办法：按照合同约定向施工方追究违约责任，要求支付违约金或赔偿损失。

2.工程质量问题：

解决办法：要求施工方按照约定的质量标准进行整改，必要时委托第三方进行质量检测