光伏打桩合同模板.docVIP

PAGE

3-

光伏打桩（钻孔）劳务

承包合同

工程名称：

发包单位（个人）：XX建设有限公司

承包单位（个人）：

签订时间：年月日

打桩（钻孔）劳务承包合同

发包单位（个人）：XX建设有限公司

承包单位（个人）：

根据《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》《建设工程质量管理条例》《民法通则》等相关法律、法规，遵循平等自愿、公平诚信的原则，经甲、乙双方协商一致，订立本合同。

第一条：工程概况

1、工程名称：XX

2、工程地点：XX省

3、承建范围：

（1）、工作量清单范围内所有打桩（钻孔）工程；

A、施工要求以图纸要求实施施工；

B、承包方式：甲方提技术人员交桩校点，油料及机械工具等全部设备由乙方负责，乙方施工人员（2人左右）食宿由甲方提供，油料（乙方采购）运输由甲方负责提供车辆运输至施工现场；

C、施工包含内容：机械现场二次倒运，打桩（钻孔）施工内容。

4、合同总价款：以实际完成工作量结算，详见工程单价清单（附件一）

5、税金：不含税。

6、合同工期：根据甲方要求。

第二条：施工要求

施工详细标准为；

施工方案甲方确定图纸和约定内容为准，施工位置以布置图为准。

3、本工程如有变更双方确认备文后方可认可，变更工程量、价格双方确认有效。

第三条：工程款支付

1、签订合同按月（每月25日前）进度90%进度款方式结算，剩余10%，本工程完工或者乙方自动推出（须提前7个工作日通知甲方）一次性结算完毕。

第四条：甲乙双方责任

1、施工期间乙方工人生活、食宿、由甲方负责；

2、施工中发生意外伤亡事故由乙方负责；

3、甲方提供技术服务，严格保证施工质量；

4、乙方严格按照双方约定和国家相关标准施工；

6、乙方负责施工场地机械运输；

7、乙方必须严格遵守甲方施工规章制度，因违规违章造成的一切损失由乙方承担；

若有第三方破坏施工现场，扰乱施工秩序，由甲、乙双方负责协调解决。

第五条：工程期限顺延

施工期间遇下列情况之一的，工期相应顺延：

1、甲方提出设计变更，导致工程量增加或已完工程的返工，工期相应顺延；

3、因人力不可抗拒的因素而延误工期及国家强制性规范要求停止作业的，工期顺延；

4、合同和法律、法规、规章规定的其他可以顺延工期的情况。

第六条：工程质量

1、乙方对工程的施工安全质量负责。

2、乙方必须严格按施工图设计和说明文件和国家有关规范、规程、标准的要求施工。

3、乙方按国家有关规程施工，保证尺寸规范。

第七条：工程验收

乙方施工完毕申请验收，由甲方组织人员，经业主方、监理、甲乙方现场联合验收无质量问题，验收通过为合格。

第八条：违约责任

因甲方原因造成乙方停工或误工（一月内停工或误工不得超过5天，若超出5天甲方按照市场行情台班价补偿乙方）应使工期顺延。任何一方违约或单方解除合同，应承担违约造成的一切经济损失。

第九条：其他约定

1、合同有效期：本合同经甲乙双方盖章签字之日起生效，至双方经济往来结算清后，自行终止。

2、本合同及其组成文件有约定的按约定执行；无约定的适用国家法律、法规、规章的规定。凡因执行合同所发生的一切争议及其它未尽事项，甲乙双方应友好协商解决，协商不成在合同签订地的人民法院解决。

3、本合同附为本合同的一部分与本合同有同等法律效力。合同附件包括本项目施工图纸及布置图等。

4、如任何一方违反合同的规定，除了承担违约金之外，还要承担守约方向违约方追究的违约责任所支付的一切费用，包括但是不限于律师费、诉讼费、保全费、公告费鉴定费等。

5、本合同共5页，一式贰份，甲方壹份，乙方壹份，合同条款空格部分以外，手写增删无效。

发包单位（甲方全称）：

法人代表：（签章）

法人代表委托人：（签章）

身份证号：

电话：

生效日期：2023年月日

承包单位（乙方全称）：

法人代表：（签章）

法人代表委托人：（签章）

身份证号：

电话：

生效日期：2023年月日

附件一

序号

桩位地质

单位

单价（元）

备注

1

石头（素土中含石头）

个

以实际完成工作量计算

2

纯素土

个

3