清包装修合同.docxVIP

清包装饰合同 清包装饰合同 清包装饰合同 清包装饰合同范本 清包合同 业主（甲方）：联系电话： 施工方（乙方）：联系电话： 甲乙双方本着友好合作的态度，依照《合同法》等国家相关法律，在相同公正的情况下签订以下合同。 一、工程大要及价格 工程地址：建筑面积 :使用面积 : 本工程为清包装饰工程，即乙方单包工，装饰资料由甲方供应。 清包人工费总计元，大写： 其中水电工元，木工元，泥工元，油漆工元。 二、付款方式 1.竣工并查收达成，甲方一次性支付工费 ,计元。 2.工费中扣除保修金计元，从竣工之日起 1 年后支付。 三、工期 1.从年月日起至年月日止，工期为天。 2.因甲方因素延误，工期顺延，因乙方因素延误工期，甲方可扣除乙方人工费元/天。 3.施工前，乙方应组织相关施工人员详细认识本工程图纸及方案，并拟定科学、高效的施工组织计划及质量事故紧急方案。 4.乙方出具水电施工图，木工施工图，并由甲方签字认可后方可施工。 四、资料及垃圾清运 1 / 8 1.乙方应提前 7 天向甲方供应需购资料清单，甲方应提前 2 天及时采买资料供施工队使用，双方应各自肩负各自延误工期的责任和经济 损失 . 2.未经甲方赞成，乙方不得自行采买资料，若已购买，甲方无条件拒绝使用并拒绝支付该资料的花销 . 3.乙方应查收甲方所购建材的质量，发现质量问题应向甲方及时提出。乙方知道甲方所购建材有质量问题而不告之甲方，由此引起的 相关损失由乙方负责。 4.乙方应帮甲方收货，核对数量和配件的正确性 .乙方应做好资料的保留工作，严禁闲杂人等进入工地现场 .乙方应做好对施工达成 的成品保护工作 . 5.未经甲方同意，严禁乙方携带任何建材出门，若发现此类现象，按资料价格的两倍从人工费中扣除。 6.甲方资料送至工程所在地的楼下，乙方任何施工人员应无条件搬运。每日 垃圾应袋装并当日及时清理，由乙方清运至物业指定的垃圾堆放场所。工程竣工后，乙方负责建筑垃圾清运。 五、施工现场管理 1.动工前乙方应向甲方出示所有施工人员的身份证原件，并供应身份证复印 件。 2.工地施工人员严禁在工地发生过夜、做饭等与装饰没关的行为。乙方应具 备在本市暂住、工作的所有证件，因证件不全引起的相关损失由乙方自行肩负。甲方协助乙方办理小区出入证件并支付相关花销。 3.乙方指定由为工地现场负责人，为替补负责人。乙方未经甲方赞成不得任意调换施工人员，每日工地现场必定保持 2 人以上的施工人员。未经甲方赞成，任何情况下乙方不得停工或怠工。 2 / 8 4.在施工期内，乙方随时应甲方要求陪同优选资料。 5.乙方自带施工所需工具，并保证工具的安全性和优异使用性，乙方自行肩负工具维修费。 6.现场严禁使用明火；现场严禁吸烟；油漆资料必定和其他资料分开放置。 六、维修 因乙方施工原因以致的质量问题，乙方应在两年内无偿维修。一般维修乙方应在甲方通知乙方后 24 小时内及时维修，特别情况（水、电问题）乙方必定 在 8 小时内赶到并维修。若因乙方未能按合同及时达成维修，甲方能够安排其他施工队进行维修工作，所发生的人工花销按实从保修金中扣除。 七、合同附件 合同附件有：双方签字认可见效的施工项目及报价清单；乙方开出的资料采买清单；乙方开出甲方签字见效的水道、电路施工图、家俱施工图；由甲方签字见效的工程项目工艺查收清单；乙方负责人及施工人员身份证复印件。 八、合同争议 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。出现争议双方先行协商，协商不行可向争议所在地法院提起诉讼。 九、其他说明和要求 1.乙方必定严格保证施工质量及工艺，严格依照工程项目工艺查收清单施 工，如查收时如发现质量问题，施工承包人应马上予以改正，在未达到业主的整改要求前业主有权拒付人工费。由乙方肩负由此造成的所有损失。 2.业主委托施工承包人购买的资料，施工承包人在购买和运抵施工现场前其制造厂商、品牌、规格、单价等须征得业主认可，应有有效发票，否则业主有 权拒绝查收并提出退货、返工及赔偿损失。 3.保证表现本来约定好的装饰设计思想，除甲方赞成外，不得擅自改动装饰方案。 3 / 8 4.业主购买的由生产商、供应商、销售商负责上门安装的设施和资料在上门安装时，施工承包人应积极作好相关的协助配合工作 (包括所购的资料、设施等协助搬运至现场 )。 5.合同约定的装饰要求外， 6.水、电施工达成，乙方必定供应水、电竣工图给甲方存档。 7.施工人员要文明施工，要珍爱室内原有设施；若墙身不再刷油漆或贴墙 纸，不得将木板靠置在墙上；重物或有钉子的木板严禁在地板上拖动；严禁踏在家具面、门、抽屉和面盆上工作。不要让水泥、沙石、硬纸等建筑资料或垃圾充塞水厕或下水道。业主所有的物品未经同意，不得擅自办理。业主对违反要求的施工人员有官僚求更换，乙方现场负责人无条件马上执行。 8.承包人应加