装修设计合同框架 .docxVIP

第二章 合同框架 第一部分 建设工程设计合同 设计人发包人委托设计人承担 设计人 发包人委托设计人承担 任务根据《中华人民共和国合同法》 及国家有关法规规定， 结合本工 程的具体情况，为明确责任，协作配合，确保工程设计质量，经发包人、设计人协商一致，签订本合同共同遵守。 第一条：工程概况 工程名称： 工程建设地点： 工程规模、特征： 工程设计任务委托文号、日期： 工程设计任务（内容）与技术要求： 承接方式 预计设计工作量： 第二条： 发包人应及时向设计人提供下列文件资料， 并对其准确性、可靠性负责。 2. 1 提供越王楼主楼装饰装修的建施、结施工程图。 2.2 提供本工程设计的设计要求等。 第三条：设计人向发包人提交设计成果资料并对其质量负责。 设计人负责向发包人提交设计成果资料八份， 发包人要求增加的份数另行收费。 第四条：开工及提交设计成果资料的时间和收费标准及付费方式 开工及提交设计成果资料时间 本工程的设计工作定于 年 月 日开工， 年 月 日提交设计成果资料，由于发包人或设计人的原因未能 按期开工或提交成果资料时，按本合同第六条规定办理。 设计工作有效期限以发包人下达的开工通知书或合同规定的时间为准，如遇特殊情况（设计变更、工作量变化、不可抗力影响以及非设计人原因造成的停、窝工等）时，工期顺延。 收费标准及付费方式 设计费按中标单价计算，工作量按发包人最终委托设计人承担的设计内容和设计人报经发包人审定的设计方案计算。 第五条：发包人、设计人责任 发包人责任 发包人委托任务时，必须以书面形式向设计人明确设计任务及技术要求，并按第一条规定提供文件资料。 发包人应及时为设计人提供并解决设计现场的工作条件和出现的问题。 设计过程中的任何变更，经办理正式变更手续后，发包人应按实际发生的工作量支付设计费，设计费以比选报价为结算依据。 由于发包人原因造成设计人停、窝工，工期顺延。 发包人应保护设计人的比选申请书、设计方案、报告书、 文件、资料图纸、数据、特殊工艺（方法） 、专利技术和合理化建议， 未经设计人同意，发包人不得复制、不得泄露、不得擅自修改、传送 或向第三人转让或用于本合同外的项目； 如发生上述情况， 发包人应负法律责任，设计人有权索赔。 本合同有关条款规定和补充协议中发包人应负的其它责任。5 .2 设计人责任 设计人应按国家技术规范、标准、规程和发包人的任务委 托书及技术要求进行工程设计， 按本合同规定的时间提交质量合格的设计成果资料，并对其负责。 由于设计人提供的设计成果资料质量不合格，设计人应负 责无偿给予补充完善使其达到质量合格； 若设计人无力补充完善， 需另委托其他单位时， 设计人应承担全部设计费用； 或因设计质量造成重大经济损失或工程事故时， 设计人除应负法律责任和免收直接受损失部分的设计费外，并根据损失程度向发包人支付赔偿金。 在工程设计前，提出设计纲要或设计组织设计，派人与发包人的人员一起验收发包人提供的材料。 设计过程中，根据主体工程条件及技术规范要求，向发包 人提出增减工作量或修改设计工作的意见，并办理正式变更手续。 在现场工作的设计人的人员，应遵守发包人的安全保卫及其它有关的规章制度，承担其有关资料必威体育官网网址义务。 本合同有关条款规定和补充协议中设计人应负的其它责任。第六条 结算办法及依据： 本项目无预付款。 经双方协商，本工程设计费为人民币 万元。 设计人在规定的时限内提交设计成果资料， 并经审查通过后 20 天内，发包人向设计人支付工程设计费的 70%；工程竣工验收后 10 天内，如无因工程设计引起的质量和资料问题，发包人向设计人一次付清全部工程设计尾款。 第七条：违约责任 由于设计人原因造成设计成果资料质量不合格，不能满足技 术要求时， 其返工设计费用由设计人承担， 由此对发包人造成的其它损失费用也由设计人承担。 出于设计人原因未按合同规定时间（日期）提交设计成果资 料，每逾期一日，应向发包人支付违约金 1000 元人民币 /天，发包人未按合同约定日期支付设计费， 每逾期一日， 应按拖欠金额每日万分之二点一向设计人支付违约金。均累计计算。 本合同生效后，发包人不履行合同时，无权要求返还定金； 设计人不履行合同时，应双倍返还定金，并从合同终止之日起 10 日内，悉数返还其己收取的设计费本息。 第八条：本合同未尽事宜，经发包人与设计人协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。 第九条：其它约定事项 第十条： 本合同在履行过程中发生的争议， 由双方当事人协商解决，协商不成的按下列第 (一)种方式解决： （一）提交绵阳仲裁委员会仲裁； （二）依法向人民法院起诉。 第十一条：本合同自发包人、设计人签字盖章后生效；按规定可 到省级建设行政主管部门规定的审查部门备案； 发包人、设计人认