施工合同文本3820678679.docx

副本 副本 瓜州县九支渠临时导流渠工程施工 合 同 文 件 [合同编号：JZQDLQ/SG—2010] 由 瓜州县九支渠景观带建设项目管理办公室 （业主） 和 张 （承包人） 双 方 签 署 二〇一〇年九月 目 录 一、工程施工协议书 二、中标通知书 三、法人证明或法人委托书 四、银行履约保函 五、合同谈判纪要 六、通用合同条款 七、专用合同条款 八、投标书 九、资质证书、人员证件 十、技术部分 十一、答疑 水利水电工程施工协议书 01 万元，即 整，或根据合同条款可能支付的其它款项。 本合同一式贰份，双方各执壹份。? 本合同签订于： 年 月 日 法 人 委 托 书 合 同 谈 判 纪 要 合同编号: JZQLSQ/SG—2010 由瓜州县九支渠景观带建设项目管理办公室（以下简称甲方）为一方，与张 （以下简称乙方）为另一方，于2010年9月01日 1、承包商确认，将按照合同文件的要求，在本纪要签字之日后的3天内，提交一份整个工程详细的施工组织设计和周进度计划，报业主审查批准。若未按上述时限提交计划及设计，每推后一天，罚款500元。 2、双方确认，开工时间为2010年9月5日，完工时间为2010年10月15日。因 3、图纸供应 施工图纸由业主供应，在签订合同后3天内，按计划供给承包商。 4、双方确认，承包商将保证对自己所雇用的劳务人员按约定期限支付劳务工资。如发生纠纷，业主有权根据政府主管部门或司法部门作出的仲裁或判决，从承包商的合同中扣除这部分费用，并直接支付给这些人员。 5、承包商确认，为维护合同的严肃性，将严格按照投标承诺，向现场选派经书面正式任命的关键性人员和机械设备，并在合同签订后的3天内提供这些人员和业务专用公章的证明文件、授权文书及公证文书。若需更换关键性人员，必须征得业主的同意，并提交书面申请和新派人员的书面任命文件，同时保证不发生合同转包行为。如违反上述承诺，将终止施工合同。 6、承包商确认，本工程的正常结算支付申请，以通过了业主组织的分项工程验收及签证的合格工程数量及单价为准，进行填报，不得超出合格工程量，额外要求预结透支。 7、双方确认，实行工程结算与完工项目质量签证挂钩制度，即甲方审查工程中间结算时重点审查质量签证验收资料。对无签证、签证资料不全或虽有签证，但现场存在有明显质量缺陷的分项工程项目，一律不予结算。 8、承包商确认，将严格按合同文件中的技术规范施工。若在合同实施过程中，发现工程质量或材料质量未执行技术规范要求的，除按技术规范要求返工，直至达到合格外，按以下标准接受处罚，特别是有下列违规施工行为或质量问题的，接受处罚标准上限： (1)砂、石料未按要求分筛堆方，质量达不到技术要求，未通过质量检查验收用于砼拌合的； (2)拌合砼使用的水泥、砂石骨料、外加剂等材料不按配合比过秤计量、用量超标的； (3)各类材料未办理报验审批，直接用于工程的；或虽办理报验手续，却弄虚作假，以次充好的； (4)不按设计图纸标注，未经批准，私自改变钢筋、砼标号、复合土工膜等材料设计规格的； (5)土方回填工程未按设计指标夯填密实的； (6)重要工程部位或隐蔽工程，未经业主验收签证，强行施工或发现有偷工减料等行为给工程留下质量隐患的； 处罚标准为： 发现1次：罚款500—1000元；并责令停工整顿，经工程师验收达到要求后复工。 发现2次：罚款1000元—3000元；在项目区通报批评，黄牌警告，停工整顿。 若再次发现，将终止施工合同，并承担相应的经济责任。 9、承包人要按照“谁用工、谁管理”的原则，切实加强对劳务人员的管理，杜绝黄、毒、赌等违法违纪事件的发生。若发生类似违法违纪行为，承包人负全部责任，并承担相应的法律责任，同时，业主视其影响程度，对承包人处以5000-50000元罚款。 10、双方确认因设计变更增加工程量，合同工期不改变 11、本纪要作为《合同协议书》的补充和完善，其效力优于《合同协议书》的相应条款。 12、本纪要由业主方负责解释。 业主授权代表： 承包人授权代表： 日期：二00七年四月 日 质量终身责任合同 第一章 质量责任基本原则 1、为贯彻“百年大计，质量第一”的建设方针，根据国家有关规定，实行质量终身责任制精神，并结合本项工程实际情况特签订本合同。 2、本合同甲乙双方均向其上级主管部门负责。甲方为瓜州县九支渠景观带建设项目管理办公室，乙方为酒泉市水电工程局，即施工单位法定代表人及其授权的代理人，施工单位的项目负责